Voor u ligt de Offerteaanvraag behorende bij het werk ‘Bouwkundige uitbreiding Zwembad De Meerkamp’ te Van der Hooplaan 239, 1185 LN in Amstelveen.
Zie verder de Offerteaanvraag met bijlagen.
Deadline
De termijn voor de ontvangst van de offertes was 2023-06-22.
De aanbesteding werd gepubliceerd op 2023-04-18.
Object Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Bouwkundige uitbreiding Zwembad De Meerkamp
I&A_2022_0153
Producten/diensten: Bouwwerkzaamheden📦
Korte beschrijving:
“Voor u ligt de Offerteaanvraag behorende bij het werk ‘Bouwkundige uitbreiding Zwembad De Meerkamp’ te Van der Hooplaan 239, 1185 LN in Amstelveen.
Zie...”
Korte beschrijving
Voor u ligt de Offerteaanvraag behorende bij het werk ‘Bouwkundige uitbreiding Zwembad De Meerkamp’ te Van der Hooplaan 239, 1185 LN in Amstelveen.
Zie verder de Offerteaanvraag met bijlagen.
Toon meer Informatie over kavels
Voor alle partijen kunnen offertes worden ingediend
1️⃣ Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: ‘Bouwkundige uitbreiding Zwembad De Meerkamp’ te Amstelveen.
Titel
Identificatienummer van de partij: 1
Beschrijving
Aanvullende producten/diensten: Bouwwerkzaamheden📦
Aanvullende producten/diensten: Bouwwerkzaamheden voor zwembad📦
Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam🏙️
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering: Gemeente Amstelveen
Beschrijving van de aanbesteding:
“Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
De bouwkundig aannemer is voor de TO-fase verantwoordelijk voor toetsing op maakbaarheid en effecten op de kostenraming...”
Beschrijving van de aanbesteding
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
De bouwkundig aannemer is voor de TO-fase verantwoordelijk voor toetsing op maakbaarheid en effecten op de kostenraming van de tekeningen, berekeningen en technische omschrijvingen die door het ontwerpteam worden opgesteld. Behoudens afwijkingen en wijzingen als gevolg van aanvullende eisen vanuit de opdrachtgever is de Inschrijvingssom = aanneemsom. Het is de bouwkundig aannemer in de TO fase toegestaan om met gelijkwaardige alternatieven te komen die voor hem een voordeel bieden in bouwmethode, werkmethodiek, planning, etc.
De bouwkundig aannemer is voor voor de fasen UO en Uitvoering verantwoordelijk voor de werk- en productie tekeningen en de daadwerkelijke uitvoering en realisatie. Hierbij wordt geacht rekening te houden met het inpassen en de integratie van het advies van de adviseurs, zoals: architect, constructeur en installatie adviseur;
De bouwkundig aannemer is verantwoordelijk voor het voorbereiden, leveren, monteren, installeren en gebruiksklaar opleveren van de bouwkundige werkzaamheden conform demarcatielijst, zie bijlagen bij het STABU-bestek. Het STABU-bestek met tekeningen en bijlagen worden via TenderNed beschikbaar gesteld op 17 februari 2023.
De bouwkundig aannemer is verantwoordelijk voor de inrichting en instandhouding van de bouwplaats, plaatsing van bouw/schaftketen voor hemzelf, nevenaannemers en directieleverende partijen en coördinatie over deze nevenaannemers, directieleverende partijen en partijen op de bouwplaats conform de coördinatie overeenkomst;
De bouwkundig aannemer is verantwoordelijk voor de engineering, het transport (naar en op de bouwplaats) en de montage, inclusief kranen, steigers, ander hulpmaterieel en inclusief reis- en verblijf voor hemzelf, nevenaannemers, directieleverende partijen en eventuele derden op de bouwplaats.
Tijdsbepaling:
Start werkzaamheden vindt plaats op een nader te bepalen datum. Het werk dient te zijn opgeleverd op vrijdag 22 november 2024 (zwembadgedeelte) en het totale werk op vrijdag 20 december 2024. Zie voor de volledigheid de bepaling hieromtrent in het STABU-bestek.
Zie verder de Offerteaanvraag met bijlagen.
Toon meer Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium (naam): Gunningscriterium: Kwaliteit
Kwaliteitscriterium (weging): 0
Prijs (weging): 0
Duur
Startdatum: 2023-09-25 📅
Einddatum: 2024-12-20 📅
Beschrijving
Aanvullende informatie: Zie bijlage 1 bij de 2e Nota van Inlichtingen.
Juridische, economische, financiële en technische informatie Voorwaarden voor deelname
Lijst en korte beschrijving van aandoeningen: - Uitsluitingsgronden
Technische en professionele bekwaamheid
Lijst en korte beschrijving van de selectiecriteria: - Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid
Procedure Soort procedure
Open procedure
Administratieve informatie
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen of verzoeken tot deelneming: 2023-06-22
11:00 📅
Talen waarin inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend: Nederlands 🗣️
De offerte moet geldig zijn tot: 2023-09-22 📅
Voorwaarden voor de opening van de offertes: 2023-06-22
16:30 📅
Voorwaarden voor de opening van de offertes (plaats): Digitaal
Aanvullende informatie Aanvullende informatie
Zie Offerteaanvraag paragraaf 2.4.4 'Nota van Inlichtingen'.
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Postbus 84500
Poststad: Amsterdam
Postcode: 1080BN
Land: Nederland 🇳🇱
Telefoon: +31 883617000📞
E-mail: info@rechtbankamsterdam.nl📧
Fax: +31 205412111 📠
URL: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-amsterdam/contact/🌏 Voor bemiddelingsprocedures verantwoordelijke instantie
Naam: Gemeente Amstelveen
Postadres: Postbus 4
Poststad: Amstelveen
Postcode: 1180 BA
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: inkoop.aanbesteding@amstelveen.nl📧
URL: http://www.amstelveen.nl🌏 Herzieningsprocedure
Precieze informatie over de termijn(en) voor herzieningsprocedures: Zie de Offerteaanvraag, paragraaf 2.15 'Bezwaar tegen de voorgenomen Gunning'.
Bron: OJS 2023/S 079-234421 (2023-04-18)
Aanvullende inlichtingen (2023-05-17)
Aanvullende informatie Referentie oorspronkelijke aankondiging
Nummer van het bericht in het PB S: 2023/S 079-234421
Wijzigingen In de oorspronkelijke aankondiging te corrigeren tekst
Sectienummer: II.2.7)
Identificatienummer van de partij: 1
Plaats van de te wijzigen tekst: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Oude waarde
Tekst: Aanvang: 25-09-2023
Einde: 20-12-2024
Nieuwe waarde
Tekst: Aanvang: 25-09-2023
Einde: 18-04-2025
Bron: OJS 2023/S 097-304850 (2023-05-17)
Award Aankondiging (2023-07-05) Object Informatie over kavels
Dit contract is verdeeld in percelen ✅
Procedure Administratieve informatie
Eerdere publicatie betreffende deze procedure: 2023/S 079-234421
Gunning van het contract
1️⃣
Identificatienummer van de partij: 1
Informatie over niet-toekenning
Er zijn geen offertes of verzoeken tot deelneming ontvangen of ze zijn allemaal afgewezen
Aanvullende informatie Aanvullende informatie
“Voor deze aanbesteding zijn er geen inschrijvingen ontvangen. Om deze reden wordt de aanbesteding vroegtijdig beëindigd.”
Bron: OJS 2023/S 130-415037 (2023-07-05)