Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een bouwteamovereenkomst en optioneel een aannemingsovereenkomst met één (1) aannemer met als taken:
• in de ontwerpfase bouwkundige voorstellen doen, gericht op technische en financiële maakbaarheid, om daardoor te komen tot een technisch en financieel optimaal maakbaar ontwerp van de ontwerpende partijen;
• in de uitvoeringsfase realiseren van het werk conform de bestekken en de daarin van toepassing verklaarde voorwaarden;
• binnen het taakstellend budget ten behoeve van de renovatie van de Stadsschouwburg Nijmegen.
Deadline
De termijn voor de ontvangst van de offertes was 2023-11-27.
De aanbesteding werd gepubliceerd op 2023-10-13.
Object Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Aannemer renovatie Stadsschouwburg Nijmegen
T53766
Producten/diensten: Bouwen van gebouwen voor kunst en cultuur📦
Korte beschrijving:
“Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een bouwteamovereenkomst en optioneel een aannemingsovereenkomst met één (1) aannemer met als taken:
• in de...”
Korte beschrijving
Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een bouwteamovereenkomst en optioneel een aannemingsovereenkomst met één (1) aannemer met als taken:
• in de ontwerpfase bouwkundige voorstellen doen, gericht op technische en financiële maakbaarheid, om daardoor te komen tot een technisch en financieel optimaal maakbaar ontwerp van de ontwerpende partijen;
• in de uitvoeringsfase realiseren van het werk conform de bestekken en de daarin van toepassing verklaarde voorwaarden;
• binnen het taakstellend budget ten behoeve van de renovatie van de Stadsschouwburg Nijmegen.
1️⃣
Aanvullende producten/diensten: Bouwen van theater📦
Aanvullende producten/diensten: Gebouwen met bijzondere historische of architectonische waarde📦
Plaats van uitvoering: Nederland🏙️
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering: Gemeente Nijmegen
Beschrijving van de aanbesteding:
“Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een bouwteamovereenkomst en optioneel een aannemingsovereenkomst met één (1) aannemer met als taken:
• in de...”
Beschrijving van de aanbesteding
Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een bouwteamovereenkomst en optioneel een aannemingsovereenkomst met één (1) aannemer met als taken:
• in de ontwerpfase bouwkundige voorstellen doen, gericht op technische en financiële maakbaarheid, om daardoor te komen tot een technisch en financieel optimaal maakbaar ontwerp van de ontwerpende partijen;
• in de uitvoeringsfase realiseren van het werk conform de bestekken en de daarin van toepassing verklaarde voorwaarden;
• binnen het taakstellend budget ten behoeve van de renovatie van de Stadsschouwburg Nijmegen.
Toon meer Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden alleen in de aanbestedingsdocumenten vermeld
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Geschatte totale waarde exclusief BTW: EUR 20 000 000 💰
Duur
Startdatum: 2024-04-30 📅
Einddatum: 2027-09-30 📅
Informatie over de beperkingen van het aantal uit te nodigen kandidaten
Verwacht aantal kandidaten: 5
Objectieve criteria voor de keuze van het beperkte aantal kandidaten:
“- Visie op samenwerken in de ontwerp- en realisatiefase
- Visie op en ervaring met verduurzamingsopgaven van een monument
- Referentieprojecten” Informatie over opties
Opties ✅
Beschrijving van de opties:
“De optionele aannemingsovereenkomst wordt gesloten indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
• Tijd: Binnen planning realiseerbaar, de oplevering...”
Beschrijving van de opties
De optionele aannemingsovereenkomst wordt gesloten indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
• Tijd: Binnen planning realiseerbaar, de oplevering van het werk wordt beoogd op september 2027
• Geld: Prijs niet hoger dan 5% van het vastgestelde budget
• Kwaliteit: Kwaliteitseisen zoals opgenomen in de bestekken
• Organisatie & Communicatie: Positieve evaluatie van eerdere projectfasen op het vlak van communicatie, nakomen van afspraken en organisatie zoals o.a. vastgelegd in de verslagen van bouwteamvergaderingen.
Juridische, economische, financiële en technische informatie Voorwaarden voor deelname
Lijst en korte beschrijving van aandoeningen: Inschrijving KvK
UEA
Gedragsverklaring Aanbesteden
Verklaring Belastingdienst
Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsdocumenten
Technische en professionele bekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsdocumenten
Procedure Soort procedure
Beperkte procedure
Administratieve informatie
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen of verzoeken tot deelneming: 2023-11-27
12:00 📅
Geschatte datum van verzending van de uitnodigingen tot inschrijving of tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden: 2023-12-22 📅
Talen waarin inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend: Nederlands 🗣️
Het onderstaande tijdschema is uitgedrukt in aantal maanden.
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver de offerte gestand moet doen: 4
Aanvullende informatie Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Gelderland
Poststad: Arnhem
Land: Nederland 🇳🇱 Voor bemiddelingsprocedures verantwoordelijke instantie
Naam: Rechtbank Gelderland
Poststad: Arnhem
Land: Nederland 🇳🇱 Herzieningsprocedure
Precieze informatie over de termijn(en) voor herzieningsprocedures: Conform selectie- en gunningsleidraad
Bron: OJS 2023/S 201-632369 (2023-10-13)