Turnkey levering en onderhoud Ultra-High-Performance Liquid Chromatography Time Of Flight Massa Spectrometer (UHPLC QTOF MS)
Wageningen University & Research
Deze openbare Europese aanbesteding heeft tot doel het sluiten van een leveringsovereenkomst voor een periode van 1 jaar en een dienstverleningsovereenkomst voor een periode van 8 jaar (inclusief garantieperiode) met één Opdrachtnemer ten behoeve van de Turnkey delivery van een UHPLC-TOFMS, incl. bijbehorende dienstverlening. De gevraagde levering dient volledig aan alle in de in het Programma van Eisen geformuleerde technische en functionele eisen te voldoen. Aanbestedende dienst heeft geen afname verplichting. De doelstelling van deze aanbesteding (Tender 2025-MER-T174750) is, binnen een budget van €415.000,- (excl. BTW en ex onderhoud), Turnkey delivery en een vruchtbare en langdurige samenwerking voor het gebruik van het gevraagde Systeem met een Opdrachtnemer te realiseren. Het Systeem moet geschikt zijn voor het uitvoeren van non-target screening en zeer gevoelig en accuraat de lage concentraties van pfas, pesticiden, en andere organische residuen kunnen bepalen in vis gerelateerde matrices.
DeadlineDe termijn voor de ontvangst van de offertes was 2025-12-25. De aanbesteding werd gepubliceerd op 2025-10-01.
Wie? Wat? Waar?- • Gelderland › Arnhem/Nijmegen
- • Gelderland › Veluwe
Aankoopgeschiedenis
| Datum | Document |
|---|---|
| 2025-10-01 | Aankondiging van een opdracht |
Aankondiging van een opdracht (2025-10-01)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Turnkey levering en onderhoud Ultra-High-Performance Liquid Chromatography Time Of Flight Massa Spectrometer (UHPLC QTOF MS)
Referentienummer: c269d6a4-9b56-4012-8a5d-3e02b815c02f
Korte beschrijving:
“Deze openbare Europese aanbesteding heeft tot doel het sluiten van een leveringsovereenkomst voor een periode van 1 jaar en een dienstverleningsovereenkomst...”
Toon meer
Soort contract: Leveringen
Producten/diensten: Massaspectrometers 📦
Geschatte waarde exclusief BTW: 475 000 EUR 💰
Andere beperkingen op de plaats van uitvoering: Overal in het desbetreffende land
Beschrijving
Interne identificatiecode: f785b303-2543-43f2-8715-c8659e48ff69
Geschatte waarde exclusief BTW: 475 000 EUR 💰
Deze aanbesteding is ook geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) ✅
Beschrijving van de aanbesteding:
“Deze openbare Europese aanbesteding heeft tot doel het sluiten van een leveringsovereenkomst voor een periode van 1 jaar en een dienstverleningsovereenkomst...”
Toon meer
Soort contract: Leveringen
Producten/diensten: Massaspectrometers 📦
Aanvullende producten/diensten: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen) 📦
Chromatografen 📦
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering:
“Zie documentatie”
Land: Nederland 🇳🇱
Duur
Startdatum: 2026-01-01 📅
Einddatum: 2033-12-31 📅
Informatie over opties
Opties ✅
Beschrijving van de opties:
“Zie aanbestedingsdocumenten. De leveringsovereenkomst gaat in vanaf het moment van ondertekening van de leveringsovereenkomst en loopt tot en met de...”
Toon meer
Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium (naam): Snellere levertijd
Kwaliteitscriterium (weging): 12
Kwaliteitscriterium (naam): Verlengde garantie
Kwaliteitscriterium (weging): 15
Kwaliteitscriterium (naam): Gevoeligheid PFAS
Kwaliteitscriterium (weging): 21
Kwaliteitscriterium (naam): Aantal gebruikerslicenties
Prijs ✅
Prijs (weging): 40
Titel
Identificatienummer van de partij: LOT-0000
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Aanvullende producten/diensten: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen) 📦
Chromatografen 📦
Procedure
Soort procedure
Openbare procedure ✅
Rechtsgrondslag: Richtlijn 2014/24/EU
Administratieve informatie
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen of verzoeken tot deelneming: 2025-12-25 11:00:04 📅
Talen waarin inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend: Engels 🗣️
Nederlands 🗣️
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver de offerte gestand moet doen: 3
Voorwaarden voor inschrijving
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Talen waarin inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend: Engels 🗣️
Nederlands 🗣️
Elektronische facturering: Vereist
Er zal gebruik worden gemaakt van elektronische bestellingen ✅
Er zal gebruik worden gemaakt van elektronische betaling ✅
Gunningscriteria
Wegingstype: Gewicht (percentage, exact)
Aanbestedende dienst
Naam en adressen
Naam: Wageningen University & Research
Nationaal registratienummer: 09215846
Postadres: Droevendaalsesteeg 4
Postcode: 6708PB
Poststad: Wageningen
Regio: Veluwe 🏙️
Land: Nederland 🇳🇱
Contactpunt: Jasper van Kasteren
E-mail: jasper.vankasteren@wur.nl 📧
Telefoon: +10317488962 📞
URL: https://www.wur.nl 🌏
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/2415 🌏
Type aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
Hoofdactiviteit
Onderwijs
Communicatie
Documenten URL: https://s2c.mercell.com/today/174750 🌏
Deelname URL: https://s2c.mercell.com/today/174750 🌏
Elektronische indiening: Toegestaan
Aanvullende informatie
Voor bemiddelingsprocedures verantwoordelijke instantie
Naam: Rechtbank Gelderland
Nationaal registratienummer: 82940827
Afdeling: locatie Arnhem
Postadres: Walburgstraat 2-4
Postcode: 6811CD
Poststad: Arnhem
Regio: Arnhem/Nijmegen 🏙️
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: kcc.gld@rechtspraak.nl 📧
Telefoon: +31883612000 📞
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Gelderland
Nationaal registratienummer: 82940827
Afdeling: locatie Arnhem
Postadres: Walburgstraat 2-4
Postcode: 6811CD
Poststad: Arnhem
Regio: Arnhem/Nijmegen 🏙️
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: kcc.gld@rechtspraak.nl 📧
Telefoon: +31883612000 📞
Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
Naam: Rechtbank Gelderland
Nationaal registratienummer: 82940827
Afdeling: locatie Arnhem
Postadres: Walburgstraat 2-4
Postcode: 6811CD
Poststad: Arnhem
Regio: Arnhem/Nijmegen 🏙️
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: kcc.gld@rechtspraak.nl 📧
Telefoon: +31883612000 📞
Herzieningsprocedure
Precieze informatie over de termijn(en) voor herzieningsprocedures:
“20 kalenderdagen”
Informatie over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er zal gebruik worden gemaakt van elektronische bestellingen
Er zal gebruik worden gemaakt van elektronische betaling
Bron: OJS 2025/S 190-647338 (2025-10-01)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Turnkey levering en onderhoud Ultra-High-Performance Liquid Chromatography Time Of Flight Massa Spectrometer (UHPLC QTOF MS)
Referentienummer: c269d6a4-9b56-4012-8a5d-3e02b815c02f
Korte beschrijving:
“Deze openbare Europese aanbesteding heeft tot doel het sluiten van een leveringsovereenkomst voor een periode van 1 jaar en een dienstverleningsovereenkomst...”
Soort contract: Leveringen
Producten/diensten: Massaspectrometers 📦
Geschatte waarde exclusief BTW: 475 000 EUR 💰
Andere beperkingen op de plaats van uitvoering: Overal in het desbetreffende land
Beschrijving
Interne identificatiecode: f785b303-2543-43f2-8715-c8659e48ff69
Geschatte waarde exclusief BTW: 475 000 EUR 💰
Deze aanbesteding is ook geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) ✅
Beschrijving van de aanbesteding:
“Deze openbare Europese aanbesteding heeft tot doel het sluiten van een leveringsovereenkomst voor een periode van 1 jaar en een dienstverleningsovereenkomst...”
Soort contract: Leveringen
Producten/diensten: Massaspectrometers 📦
Aanvullende producten/diensten: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen) 📦
Chromatografen 📦
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering:
“Zie documentatie”
Land: Nederland 🇳🇱
Duur
Startdatum: 2026-01-01 📅
Einddatum: 2033-12-31 📅
Informatie over opties
Opties ✅
Beschrijving van de opties:
“Zie aanbestedingsdocumenten. De leveringsovereenkomst gaat in vanaf het moment van ondertekening van de leveringsovereenkomst en loopt tot en met de...”
Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium (naam): Snellere levertijd
Kwaliteitscriterium (weging): 12
Kwaliteitscriterium (naam): Verlengde garantie
Kwaliteitscriterium (weging): 15
Kwaliteitscriterium (naam): Gevoeligheid PFAS
Kwaliteitscriterium (weging): 21
Kwaliteitscriterium (naam): Aantal gebruikerslicenties
Prijs ✅
Prijs (weging): 40
Titel
Identificatienummer van de partij: LOT-0000
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Aanvullende producten/diensten: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen) 📦
Chromatografen 📦
Procedure
Soort procedure
Openbare procedure ✅
Rechtsgrondslag: Richtlijn 2014/24/EU
Administratieve informatie
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen of verzoeken tot deelneming: 2025-12-25 11:00:04 📅
Talen waarin inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend: Engels 🗣️
Nederlands 🗣️
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver de offerte gestand moet doen: 3
Voorwaarden voor inschrijving
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Talen waarin inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend: Engels 🗣️
Nederlands 🗣️
Elektronische facturering: Vereist
Er zal gebruik worden gemaakt van elektronische bestellingen ✅
Er zal gebruik worden gemaakt van elektronische betaling ✅
Gunningscriteria
Wegingstype: Gewicht (percentage, exact)
Aanbestedende dienst
Naam en adressen
Naam: Wageningen University & Research
Nationaal registratienummer: 09215846
Postadres: Droevendaalsesteeg 4
Postcode: 6708PB
Poststad: Wageningen
Regio: Veluwe 🏙️
Land: Nederland 🇳🇱
Contactpunt: Jasper van Kasteren
E-mail: jasper.vankasteren@wur.nl 📧
Telefoon: +10317488962 📞
URL: https://www.wur.nl 🌏
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/2415 🌏
Type aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
Hoofdactiviteit
Onderwijs
Communicatie
Documenten URL: https://s2c.mercell.com/today/174750 🌏
Deelname URL: https://s2c.mercell.com/today/174750 🌏
Elektronische indiening: Toegestaan
Aanvullende informatie
Voor bemiddelingsprocedures verantwoordelijke instantie
Naam: Rechtbank Gelderland
Nationaal registratienummer: 82940827
Afdeling: locatie Arnhem
Postadres: Walburgstraat 2-4
Postcode: 6811CD
Poststad: Arnhem
Regio: Arnhem/Nijmegen 🏙️
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: kcc.gld@rechtspraak.nl 📧
Telefoon: +31883612000 📞
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Gelderland
Nationaal registratienummer: 82940827
Afdeling: locatie Arnhem
Postadres: Walburgstraat 2-4
Postcode: 6811CD
Poststad: Arnhem
Regio: Arnhem/Nijmegen 🏙️
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: kcc.gld@rechtspraak.nl 📧
Telefoon: +31883612000 📞
Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
Naam: Rechtbank Gelderland
Nationaal registratienummer: 82940827
Afdeling: locatie Arnhem
Postadres: Walburgstraat 2-4
Postcode: 6811CD
Poststad: Arnhem
Regio: Arnhem/Nijmegen 🏙️
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: kcc.gld@rechtspraak.nl 📧
Telefoon: +31883612000 📞
Herzieningsprocedure
Precieze informatie over de termijn(en) voor herzieningsprocedures:
“20 kalenderdagen”
Informatie over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er zal gebruik worden gemaakt van elektronische bestellingen
Er zal gebruik worden gemaakt van elektronische betaling
Bron: OJS 2025/S 190-647338 (2025-10-01)
Nieuwe aankopen in verwante categorieën 🆕