Bouwteam Nieuwbouw Productiehal Modernisering Middenmeer

HVC Groep

HVC is voornemens een Opdracht te verstrekken om in een bouwteam gezamenlijk met een Aannemer en haar bouwteampartner(s) de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de productiehal uit te voeren en vervolgens met betreffende Aannemer een aannemingsovereenkomst voor de realisatie van de nieuwbouw van de productiehal te sluiten. HVC wil voor dit project samenwerken in een bouwteam bestaand uit HVC en haar hulppersonen en de te contracteren Aannemer en haar hulppersonen. De bouwteamvorm stelt HVC en Aannemer samen in staat om de belangrijkste kansen en risico’s die samenhangen met de realisatie van het project het beste te benutten en te beheersen. De doelstelling van de Bouwteamovereenkomst is om met de Aannemer samen te kunnen optrekken in het proces om te komen van het Voorlopig Ontwerp + (VO+) naar het Definitief Ontwerp (DO) en vervolgens naar het Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) en de daarbij behorende documenten zoals beschreven in artikel 5 lid 8 van de Bouwteamovereenkomst. De Opdracht die met deze Aanbestedingsprocedure wordt aanbesteed betreft het ontwerpen van een productiehal van 92 x 87 = 8.004 m² met daarbij een ontvangsthal en een oprit (Bouwteamovereenkomst) en het voornemen om deze productiehal van 92 x 87 = 8.004 m² met daarbij een ontvangsthal en een oprit vervolgens te leveren, bouwen, in bedrijf stellen en bedrijfsgereed opleveren (aannemingsovereenkomst).

Deadline

De termijn voor de ontvangst van de offertes was 2024-03-12. De aanbesteding werd gepubliceerd op 2024-01-16.

Wie? Wat? Waar?
Aankoopgeschiedenis
Datum Document
2024-01-16 Aankondiging van een opdracht
Aankondiging van een opdracht (2024-01-16)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Bouwteam Nieuwbouw Productiehal Modernisering Middenmeer
Referentienummer: BU-GGC
Korte beschrijving:
HVC is voornemens een Opdracht te verstrekken om in een bouwteam gezamenlijk met een Aannemer en haar bouwteampartner(s) de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de productiehal uit te voeren en vervolgens met betreffende Aannemer een aannemingsovereenkomst voor de realisatie van de nieuwbouw van de productiehal te sluiten. HVC wil voor dit project samenwerken in een bouwteam bestaand uit HVC en haar hulppersonen en de te contracteren Aannemer en haar hulppersonen. De bouwteamvorm stelt HVC en Aannemer samen in staat om de belangrijkste kansen en risico’s die samenhangen met de realisatie van het project het beste te benutten en te beheersen. De doelstelling van de Bouwteamovereenkomst is om met de Aannemer samen te kunnen optrekken in het proces om te komen van het Voorlopig Ontwerp + (VO+) naar het Definitief Ontwerp (DO) en vervolgens naar het Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) en de daarbij behorende documenten zoals beschreven in artikel 5 lid 8 van de Bouwteamovereenkomst. De Opdracht die met deze Aanbestedingsprocedure wordt aanbesteed betreft het ontwerpen van een productiehal van 92 x 87 = 8.004 m² met daarbij een ontvangsthal en een oprit (Bouwteamovereenkomst) en het voornemen om deze productiehal van 92 x 87 = 8.004 m² met daarbij een ontvangsthal en een oprit vervolgens te leveren, bouwen, in bedrijf stellen en bedrijfsgereed opleveren (aannemingsovereenkomst).
Toon meer
Soort contract: Werken
Producten/diensten: Bouwwerkzaamheden 📦
Geschatte waarde exclusief BTW: 0 EUR 💰
Beschrijving
Interne identificatiecode: 1
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering: Middenmeer
Land: Nederland 🇳🇱
Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland 🏙️
Titel
Identificatienummer van de partij: LOT-0000

Procedure
Soort procedure
Openbare procedure ✅
Rechtsgrondslag: Richtlijn 2014/24/EU
Administratieve informatie
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen of verzoeken tot deelneming: 2024-03-12 14:00:00 📅
Voorwaarden voor de opening van de offertes: 2024-03-12 14:15:00 📅
Talen waarin inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend: Nederlands 🗣️
Voorwaarden voor inschrijving
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Openingsdatum: 2024-03-12 14:15:00 📅
Elektronische facturering: Vereist
Er zal gebruik worden gemaakt van elektronische betaling ✅

Juridische, economische, financiële en technische informatie
Economische en financiële draagkracht
Lijst en korte beschrijving van de selectiecriteria: Aansprakelijkheid en verzekering: Zie aanbestedingsleidraad
Voorwaarden voor deelname
Lijst en korte beschrijving van aandoeningen: Inschrijving in het handelsregister: Zie aanbestedingsleidraad
Technische en professionele bekwaamheid
Lijst en korte beschrijving van de selectiecriteria:
Kerncompetentie 1: Zie aanbestedingsleidraad
Kerncompetentie 2: Zie aanbestedingsleidraad
Voorwaarden voor deelname
Uitsluitingsgrond:
Activa beheerd door vereffenaar
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure
Betaling van belastingen
+ nog 20
Betaling van socialezekerheidsbijdragen
Corruptie
Deelname aan een criminele organisatie
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure
Ernstige beroepsfouten
Faillissement
Fraude
Insolventie
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht
Regeling met schuldeisers
Staking van bedrijfsactiviteiten
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten
Vervalsing van de mededinging
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties
Witwassen van geld of financiering van terrorisme
Beschrijving van de uitsluitingsgronden: Zie UEA

Aanbestedende dienst
Naam en adressen
Naam: HVC Groep
Nationaal registratienummer: 37061260
Postadres: Jadestraat 1
Postcode: 1812 RD
Poststad: Alkmaar
Land: Nederland 🇳🇱
Contactpunt: Edwin Bergman
E-mail: e.bergman@hvcgroep.nl 📧
Telefoon: +31 725411311 📞
URL: https://www.hvcgroep.nl 🌏
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/company/companyinformation/index/193388 🌏
Type aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
Hoofdactiviteit
Milieu
Communicatie
Documenten URL: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=391382&B= 🌏
Deelname URL: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=391382&B= 🌏
Elektronische indiening: Vereist

Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Haarlem
Nationaal registratienummer: 82941742
Poststad: Haarlem
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: e.bergman@hvcgroep.nl 📧
Telefoon: +31622244064 📞
Informatie over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Bron: OJS 2024/S 012-033414 (2024-01-16)
Nieuwe aankopen in verwante categorieën 🆕
Gerelateerde zoekopdrachten 🔍
Regio:
Nederland West-Nederland Noord-Holland Kop van Noord-Holland