Raamovereenkomst poldergemalen (DIG-12084)
Hoogheemraadschap van Rijnland
De opdracht bevat zowel het amoveren, renoveren en vernieuwen van de civieltechnische-, elektrotechnische-, procesautomatisering- en werktuigbouwkundige componenten van bestaande poldergemalen alsmede de realisatie van nieuwe poldergemalen in het beheersgebied van HHR, waarbij de Opdrachtnemer op basis van hoofdzakelijk de UAV-gc 2005 de asset moet realiseren.
DeadlineDe termijn voor de ontvangst van de offertes was 2022-10-10. De aanbesteding werd gepubliceerd op 2022-07-13.
LeveranciersDe volgende leveranciers worden genoemd in gunningsbesluiten of andere aanbestedingsdocumenten:
- • Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V.
- • Aannemingsmaatschappij Vobi B.V.
- • De Kuiper Civiel- en Waterbouw B.V.
- • De Kuiper Infrabouw B.V.
- • Van Boekel Bouw & Infra
- • Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden › Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Aankoopgeschiedenis
| Datum | Document |
|---|---|
| 2022-07-13 | Aankondiging van een opdracht |
| 2023-01-05 | Award Aankondiging |
Aankondiging van een opdracht (2022-07-13)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Referentienummer: DIG-12084
Korte beschrijving:
“De opdracht bevat zowel het amoveren, renoveren en vernieuwen van de civieltechnische-, elektrotechnische-, procesautomatisering- en werktuigbouwkundige...”
Toon meer
Aankondigingsmetadata
Originele taal: Nederlands 🗣️
Documenttype: Aankondiging van een opdracht
Aard van de opdracht: Werken
Regelgeving: Europese Unie, met GPA-deelname
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)
Code: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden 📦
Plaats van uitvoering
NUTS-regio: Nederland 🏙️
Procedure
Type procedure: Openbare procedure
Type bod: Inschrijving voor alle percelen
Gunningscriteria
Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
Aanbestedende dienst
Identiteit
Land: Nederland 🇳🇱
Type aanbestedende dienst: Andere
Naam aanbestedende dienst: Hoogheemraadschap van Rijnland
Postadres: Archimedesweg 1
Postcode: 2333CM
Poststad: Leiden
Contact
Internetadres: http://www.rijnland.net 🌏
E-mail: aanbesteding@rijnland.net 📧
Telefoon: +31 713063063 📞
URL van de documenten: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dd167db1af1769dcff270cf5042dbe92 🌏
URL voor deelname: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dd167db1af1769dcff270cf5042dbe92 🌏
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2022-07-13 📅
Indieningstermijn: 2022-10-10 📅
Publicatiedatum: 2022-07-18 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2022/S 136-387883
PB-S nummer: 136
Aanvullende informatie
“Op vrijdag 12 augustus wordt u in de gelegenheid gesteld om de gemalen Groene Maredijk I (Kikkerpolder) en Horn en Stommeer, welke onderdeel zijn van deze...”
Toon meer
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Korte beschrijving:
“Rijnland heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie. Wel maximeert Opdrachtgever de totale omvang van deze Raamovereenkomst (initiële...”
Toon meer
Duur: 24 maanden
Beschrijving van de opties:
“De Raamovereenkomst zal worden aangegaan voor een periode van twee (2) jaar met een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor twee (2) x...”
Toon meer
Plaats van uitvoering
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering:
“Leiden”
Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelname
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen:
“- Beroepsbevoegdheid,”
“- Uniform Europees Aanbestedingsdocument”
Economische en financiële draagkracht:
“- Aansprakelijkheidsverzekering”
Technische en professionele bekwaamheid:
“- CO2-Bewustzijn,”
“- Veiligheidsborging,”
“- Referentie opdrachten Werken,”
“- Kwaliteitsborging”
Procedure
Rechtsgrondslag: 32014L0024
Aantal te overwegen deelnemers: 5
Tijdstip van ontvangst van inschrijvingen: 13:00
Talen waarin inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend: Nederlands 🗣️
Geldigheidsduur van de inschrijving: 3 maanden
Datum opening inschrijvingen: 2022-10-10 📅
Tijdstip van opening inschrijvingen: 13:01
Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium (naam): Kwaliteit
Kwaliteitscriterium (weging): 1
Prijs (weging): 1
Aanbestedende dienst
Identiteit
Nationaal registratienummer: 14696697
Ander type aanbestedende dienst: Waterschap
Contact
Contactpunt: Petra Bos
Documenten URL: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dd167db1af1769dcff270cf5042dbe92 🌏
Referentie
Aanvullende informatie
“Op vrijdag 12 augustus wordt u in de gelegenheid gesteld om de gemalen Groene Maredijk I (Kikkerpolder) en Horn en Stommeer, welke onderdeel zijn van deze...”
Toon meer
“U kunt zicht hier voor aanmelden tot en met maandag 8 augustus, uitsluitend door het sturen van een bericht via TenderNed. Het sturen van berichten is...”
Toon meer
“Eventuele vragen dienen na het bezoek op TenderNed te worden ingediend.”
Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Den Haag
Poststad: Den Haag
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl 📧
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag 🌏
Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
Naam: Rechtbank Den Haag
Poststad: Den Haag
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl 📧
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag 🌏
Bron: OJS 2022/S 136-387883 (2022-07-13)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Referentienummer: DIG-12084
Korte beschrijving:
“De opdracht bevat zowel het amoveren, renoveren en vernieuwen van de civieltechnische-, elektrotechnische-, procesautomatisering- en werktuigbouwkundige...”
Aankondigingsmetadata
Originele taal: Nederlands 🗣️
Documenttype: Aankondiging van een opdracht
Aard van de opdracht: Werken
Regelgeving: Europese Unie, met GPA-deelname
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)
Code: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden 📦
Plaats van uitvoering
NUTS-regio: Nederland 🏙️
Procedure
Type procedure: Openbare procedure
Type bod: Inschrijving voor alle percelen
Gunningscriteria
Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
Aanbestedende dienst
Identiteit
Land: Nederland 🇳🇱
Type aanbestedende dienst: Andere
Naam aanbestedende dienst: Hoogheemraadschap van Rijnland
Postadres: Archimedesweg 1
Postcode: 2333CM
Poststad: Leiden
Contact
Internetadres: http://www.rijnland.net 🌏
E-mail: aanbesteding@rijnland.net 📧
Telefoon: +31 713063063 📞
URL van de documenten: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dd167db1af1769dcff270cf5042dbe92 🌏
URL voor deelname: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dd167db1af1769dcff270cf5042dbe92 🌏
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2022-07-13 📅
Indieningstermijn: 2022-10-10 📅
Publicatiedatum: 2022-07-18 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2022/S 136-387883
PB-S nummer: 136
Aanvullende informatie
“Op vrijdag 12 augustus wordt u in de gelegenheid gesteld om de gemalen Groene Maredijk I (Kikkerpolder) en Horn en Stommeer, welke onderdeel zijn van deze...”
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Korte beschrijving:
“Rijnland heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie. Wel maximeert Opdrachtgever de totale omvang van deze Raamovereenkomst (initiële...”
Duur: 24 maanden
Beschrijving van de opties:
“De Raamovereenkomst zal worden aangegaan voor een periode van twee (2) jaar met een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor twee (2) x...”
Plaats van uitvoering
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering:
“Leiden”
Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelname
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen:
“- Beroepsbevoegdheid,”
“- Uniform Europees Aanbestedingsdocument”
Economische en financiële draagkracht:
“- Aansprakelijkheidsverzekering”
Technische en professionele bekwaamheid:
“- CO2-Bewustzijn,”
“- Veiligheidsborging,”
Toon meer (2)
“- Referentie opdrachten Werken,”
“- Kwaliteitsborging”
Procedure
Rechtsgrondslag: 32014L0024
Aantal te overwegen deelnemers: 5
Tijdstip van ontvangst van inschrijvingen: 13:00
Talen waarin inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend: Nederlands 🗣️
Geldigheidsduur van de inschrijving: 3 maanden
Datum opening inschrijvingen: 2022-10-10 📅
Tijdstip van opening inschrijvingen: 13:01
Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium (naam): Kwaliteit
Kwaliteitscriterium (weging): 1
Prijs (weging): 1
Aanbestedende dienst
Identiteit
Nationaal registratienummer: 14696697
Ander type aanbestedende dienst: Waterschap
Contact
Contactpunt: Petra Bos
Documenten URL: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dd167db1af1769dcff270cf5042dbe92 🌏
Referentie
Aanvullende informatie
“Op vrijdag 12 augustus wordt u in de gelegenheid gesteld om de gemalen Groene Maredijk I (Kikkerpolder) en Horn en Stommeer, welke onderdeel zijn van deze...”
“U kunt zicht hier voor aanmelden tot en met maandag 8 augustus, uitsluitend door het sturen van een bericht via TenderNed. Het sturen van berichten is...”
Toon meer (1)
“Eventuele vragen dienen na het bezoek op TenderNed te worden ingediend.”
Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Den Haag
Poststad: Den Haag
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl 📧
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag 🌏
Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
Naam: Rechtbank Den Haag
Poststad: Den Haag
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl 📧
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag 🌏
Bron: OJS 2022/S 136-387883 (2022-07-13)
Award Aankondiging (2023-01-05)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Totale waarde van de aanbesteding: 1.0 EUR 💰
Aankondigingsmetadata
Documenttype: Award Aankondiging
Procedure
Type bod: Niet van toepassing
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2023-01-05 📅
Publicatiedatum: 2023-01-10 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2023/S 007-016160
Verwijst naar aankondiging: 2022/S 136-387883
PB-S nummer: 7
Gunning van het contract
Datum van sluiting van de overeenkomst: 2022-11-21 📅
Naam: Van Boekel Bouw & Infra
Nationaal registratienummer: 16056823
Postadres: Voederheil 3
Poststad: Zeeland
Postcode: 5411RJ
Land: Nederland 🇳🇱
Telefoon: +31 486459000 📞
E-mail: info@vanboekel.com 📧
Internetadres: http://www.vanboekel.com 🌏
Naam: De Kuiper Infrabouw B.V.
Nationaal registratienummer: 23035310
Postadres: Wiedhaak 20
Poststad: Hardinxveld-Giessendam
Postcode: 3371KD
Telefoon: +31 850409700 📞
E-mail: info@dekuiperinfrabouw.nl 📧
Internetadres: http://www.dekuiperinfrabouw.nl 🌏
Naam: De Kuiper Civiel- en Waterbouw B.V.
Nationaal registratienummer: 67338445
Postadres: Middenweg 7
Poststad: Noordeloos
Postcode: 4225SK
Naam: Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V.
Nationaal registratienummer: 28033841
Postadres: Kanaalweg 171
Poststad: Leiden
Postcode: 2321JZ
Telefoon: +31 715792900 📞
E-mail: bedrijfsbureau@schoulsleiden.nl 📧
Internetadres: http://www.schoulsleiden.nl 🌏
Naam: Aannemingsmaatschappij Vobi B.V.
Nationaal registratienummer: 30181849
Postadres: Communicatieweg 3
Poststad: Mijdrecht
Postcode: 3641SG
Telefoon: +31 297261231 📞
E-mail: calculatie@vobi.nl 📧
Internetadres: http://www.vobi.nl 🌏
Totale waarde van de aanbesteding: 1.0 EUR 💰
Informatie over aanbestedingen
Aantal ontvangen offertes: 7
Bron: OJS 2023/S 007-016160 (2023-01-05)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Totale waarde van de aanbesteding: 1.0 EUR 💰
Aankondigingsmetadata
Documenttype: Award Aankondiging
Procedure
Type bod: Niet van toepassing
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2023-01-05 📅
Publicatiedatum: 2023-01-10 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2023/S 007-016160
Verwijst naar aankondiging: 2022/S 136-387883
PB-S nummer: 7
Gunning van het contract
Datum van sluiting van de overeenkomst: 2022-11-21 📅
Naam: Van Boekel Bouw & Infra
Nationaal registratienummer: 16056823
Postadres: Voederheil 3
Poststad: Zeeland
Postcode: 5411RJ
Land: Nederland 🇳🇱
Telefoon: +31 486459000 📞
E-mail: info@vanboekel.com 📧
Internetadres: http://www.vanboekel.com 🌏
Naam: De Kuiper Infrabouw B.V.
Nationaal registratienummer: 23035310
Postadres: Wiedhaak 20
Poststad: Hardinxveld-Giessendam
Postcode: 3371KD
Telefoon: +31 850409700 📞
E-mail: info@dekuiperinfrabouw.nl 📧
Internetadres: http://www.dekuiperinfrabouw.nl 🌏
Naam: De Kuiper Civiel- en Waterbouw B.V.
Nationaal registratienummer: 67338445
Postadres: Middenweg 7
Poststad: Noordeloos
Postcode: 4225SK
Naam: Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V.
Nationaal registratienummer: 28033841
Postadres: Kanaalweg 171
Poststad: Leiden
Postcode: 2321JZ
Telefoon: +31 715792900 📞
E-mail: bedrijfsbureau@schoulsleiden.nl 📧
Internetadres: http://www.schoulsleiden.nl 🌏
Naam: Aannemingsmaatschappij Vobi B.V.
Nationaal registratienummer: 30181849
Postadres: Communicatieweg 3
Poststad: Mijdrecht
Postcode: 3641SG
Telefoon: +31 297261231 📞
E-mail: calculatie@vobi.nl 📧
Internetadres: http://www.vobi.nl 🌏
Totale waarde van de aanbesteding: 1.0 EUR 💰
Informatie over aanbestedingen
Aantal ontvangen offertes: 7
Bron: OJS 2023/S 007-016160 (2023-01-05)
Nieuwe aankopen in verwante categorieën 🆕
- Bouwwerkzaamheden (>20 nieuwe aankopen)