Niet-openbare Europese aanbesteding volgens de Concurrentiegerichte dialoog t.b.v. het selecteren van een aannemer voor Onderwijs- en Sportcluster Stadionpark te Rotterdam.
Deadline
De termijn voor de ontvangst van de offertes was 2022-10-13.
De aanbesteding werd gepubliceerd op 2022-09-13.
Leveranciers
De volgende leveranciers worden genoemd in gunningsbesluiten of andere aanbestedingsdocumenten:
Object Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel:
“5-W-23190-22: Aannemer voor de realisatie Nieuwbouw OSC Stadionpark
5-W-23190-22”
Producten/diensten: Schoolgebouwen📦
Korte beschrijving:
“Niet-openbare Europese aanbesteding volgens de Concurrentiegerichte dialoog t.b.v. het selecteren van een aannemer voor Onderwijs- en Sportcluster...”
Korte beschrijving
Niet-openbare Europese aanbesteding volgens de Concurrentiegerichte dialoog t.b.v. het selecteren van een aannemer voor Onderwijs- en Sportcluster Stadionpark te Rotterdam.
1️⃣
Aanvullende producten/diensten: Bouwen van sporthal📦
Aanvullende producten/diensten: Installatiewerkzaamheden in de bouw📦
Aanvullende producten/diensten: Bouwwerkzaamheden📦
Plaats van uitvoering: Nederland🏙️
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering: Gemeente Rotterdam
Beschrijving van de aanbesteding:
“Niet-openbare Europese aanbesteding volgens de Concurrentiegerichte dialoog t.b.v. het selecteren van een aannemer voor Onderwijs- en Sportcluster...”
Beschrijving van de aanbesteding
Niet-openbare Europese aanbesteding volgens de Concurrentiegerichte dialoog t.b.v. het selecteren van een aannemer voor Onderwijs- en Sportcluster Stadionpark te Rotterdam, bestaande uit 2 schoolgebouwen en multifunctionele binnensportvoorziening.
Toon meer Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium (naam):
“Kwaliteit, bestaande uit GROTICK -aspecten (Geld, Risico, Organisatie , Tijd, Informatie, Communicatie & Kwaliteit) tijdens de uitvoeringsfase”
Kwaliteitscriterium (weging): 60% - 40%
Kostencriterium (naam): Inschrijvingssom
Kostencriterium (weging): 40% - 60%
Duur
Startdatum: 2023-05-15 📅
Einddatum: 2025-05-12 📅
Informatie over de beperkingen van het aantal uit te nodigen kandidaten
Verwacht aantal kandidaten: 3
Beschrijving
Aanvullende informatie:
“Vragen naar aanleiding van deze procedure en de daarbij behorende documenten kunnen uitsluitend via aanbestedingsplatform Negometrix worden gesteld, tot en...”
Aanvullende informatie
Vragen naar aanleiding van deze procedure en de daarbij behorende documenten kunnen uitsluitend via aanbestedingsplatform Negometrix worden gesteld, tot en met uiterlijk 26 september 2022. Zie verder de Selectieleidraad.
Juridische, economische, financiële en technische informatie Voorwaarden voor deelname
Lijst en korte beschrijving van aandoeningen:
“De gegadigde(n) dien(t)(en):
- Ingeschreven te zijn in het handelsregister volgens de voorschriften van het land waar de onderneming(en) is(zijn) gevestigd....”
Lijst en korte beschrijving van aandoeningen
De gegadigde(n) dien(t)(en):
- Ingeschreven te zijn in het handelsregister volgens de voorschriften van het land waar de onderneming(en) is(zijn) gevestigd. De kopie van het uittreksel van het handelsregister dient bij aanmelding te worden verstrekt;
- Het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen en belastingen;
De gegadigde(n) dien(t)(en) verder:
- ervaring te hebben met het werken met een veiligheidsbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers** (VCA**) of gelijkwaardig;
- ervaring te hebben met het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm NEN EN ISO9001:2015 of een vergelijkbaar werkend eigen kwaliteitsmanagementsysteem dat betrekking heeft op de aard van de opdracht.
- In bezit te zijn van een CO2-bewustcertificaat niveau 3 of hoger, of vergelijkbare bewijsmiddelen. Het certificaat of gelijkwaardige bewijsstuk(ken) moet(en) op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd;
Alle in het ARW 2016 opgenomen verplichte uitsluitingsgronden en de in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden zijn van toepassing.
Zie de bij deze procedure behorende aanbestedingsstukken voor meer informatie.
Toon meer Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsdocumenten
Technische en professionele bekwaamheid
Lijst en korte beschrijving van de selectiecriteria:
“Gegadigden dienen ervaring te hebben met het aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) in de afgelopen zeven (7) jaren, gerekend vanaf de...”
Lijst en korte beschrijving van de selectiecriteria
Gegadigden dienen ervaring te hebben met het aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) in de afgelopen zeven (7) jaren, gerekend vanaf de publicatiedatum van deze aanbesteding, uitvoeren en tijdig opleveren in de zin van de UAV 2012, verleend uitstel daarin begrepen van vergelijkbare opdrachten.
Kerncompetentie 1: Ervaring met de realisatie van een onderwijsgebouw met een grootte van ten minste 4.500 m2 BVO.
De volgende elementen dienen expliciet in de referentie opgenomen te zijn:
o een onderwijsgebouw met ten minste bovengenoemd BVO;
o het gebouw voldeed aan het “Programma van Eisen Frisse Scholen 2015” minimaal klasse B, of gelijkwaardig.
Kerncompetentie 2: Ervaring als risicodragend en coördinerend hoofdaannemer met het realiseren van een integrale (B/W/E en buitenruimte) opdracht van minimaal € 15.000.000,- exclusief B.T.W.;.
De volgende elementen dienen expliciet in de referentie opgenomen te zijn:
o de financiële omvang van de opdracht;
o dat de aannemer als ‘hoofdaannemer’ heeft gefunctioneerd en was daarmee ook eindverantwoordelijk voor coördinatie* van alle disciplines binnen het project;
* = De coördinatie wordt in deze gezien als kritieke taak zoals bedoeld in art. 3.16.12 van het ARW 2016.
o dat het werk is gerealiseerd in de utiliteitsbouw.
Kerncompetentie 3: Ervaring met de realisatie van een gebouw met grote vrije overspanningen.
De volgende elementen dienen expliciet in de referentie opgenomen te zijn:
o een vrije overspanning van minimaal 24 meter;
Kerncompetentie 4: Ervaring in het werken met / actief gebruiken van BIM (Bouw Informatie Management / BIM Protocol) tijdens de uitvoeringsfase.
De volgende elementen dienen expliciet in de referentie opgenomen te zijn:
o een omvang van het werk van minimaal 4.500 m2 bvo.;
o dat het werk is gerealiseerd in de utiliteitsbouw, woningbouw, of gelijkwaardig;
o dat het werk is uitgevoerd met behulp van BIM.
Toon meer Voorwaarden voor deelname
Voorwaarden voor deelname (technische en beroepsbekwaamheid):
“Een tevredenheidsverklaring van de referentieopdrachtgever wordt bij aanmelding als bewijsstuk verlangd.”
Procedure Soort procedure
Concurrentiegerichte dialoog
Administratieve informatie
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen of verzoeken tot deelneming: 2022-10-13
12:00 📅
Geschatte datum van verzending van de uitnodigingen tot inschrijving of tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden: 2022-12-19 📅
Talen waarin inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend: Nederlands 🗣️
Het onderstaande tijdschema is uitgedrukt in aantal maanden.
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver de offerte gestand moet doen: 3
Aanvullende informatie Informatie over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er zal gebruik worden gemaakt van elektronische betaling
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Rotterdam
Poststad: Rotterdam
Land: Nederland 🇳🇱
URL: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam🌏 Herzieningsprocedure
Precieze informatie over de termijn(en) voor herzieningsprocedures:
“De beroepsprocedures zoals omschreven in het Aanbestedingsreglement voor Werken 2016 (ARW2016) zijn van toepassing.” Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
Naam: Afdeling inkoop- & Aanbestedingszaken, team ABZ
Poststad: Rotterdam
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl📧
URL: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding🌏
Bron: OJS 2022/S 179-502955 (2022-09-13)
Award Aankondiging (2023-07-13) Object Toepassingsgebied van de aanbesteding
Totale waarde van de opdracht (exclusief BTW): EUR 53 153 153 💰
Procedure Administratieve informatie
Eerdere publicatie betreffende deze procedure: 2022/S 179-502955
Gunning van het contract
1️⃣
Datum van sluiting van het contract: 2023-05-24 📅
Informatie over aanbestedingen
Aantal ontvangen offertes: 2
Naam en adres van de contractant
Naam: Wijnen Bouwgroep B.V.
Poststad: Someren
Land: Nederland 🇳🇱
Regio: Nederland🏙️
De aannemer is een KMO
Informatie over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief BTW)
Geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: EUR 40 000 000 💰
Totale waarde van het contract/perceel: EUR 53 153 153 💰
Bron: OJS 2023/S 136-433516 (2023-07-13)