IKC Pijnacker-noord - architectenselectie en constructeur

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is voornemens om de locatie aan de Groen van Prinstererlaan in Pijnacker te her ontwikkelen met permanente huisvesting voor IKC Pijnacker Noord, bestaande uit IKC Schatkaart en IKC Casaschool. IKC Pijnacker Noord zal naast nieuwe onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen ook beschikken over een sportaccommodatie voor bewegingsonderwijs.
De Aanbestedende Dienst is op zoek naar een contractpartij die onder haar verantwoordelijkheid en aansturing de uitvoering voor de volgende bij de Opdracht behorende ontwerp- en adviesdiensten voor haar rekening neemt:
a) ontwerp en ontwerpintegratie;
b) coördinatie van het ontwerpproces;
c) architectonisch en bouwkundig ontwerpen;
d) constructief ontwerpen.
Profielschets
De contractpartij bestaat uit een architect en constructeur.
De architect is de penvoerder en neemt de coördinatie van het ontwerpproces op zich.
De constructeur neemt het constructief ontwerp voor zijn rekening.

Deadline

De termijn voor de ontvangst van de offertes was 2021-02-26. De aanbesteding werd gepubliceerd op 2021-01-25.

Leveranciers

De volgende leveranciers worden genoemd in gunningsbesluiten of andere aanbestedingsdocumenten:

Wie? Wat? Waar?
Aankoopgeschiedenis
Datum Document
2021-01-25 Aankondiging van een opdracht
2021-06-29 Award Aankondiging
Aankondiging van een opdracht (2021-01-25)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Referentienummer: Inkoopzaak 1220256
Korte beschrijving:
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is voornemens om de locatie aan de Groen van Prinstererlaan in Pijnacker te her ontwikkelen met permanente huisvesting voor IKC Pijnacker Noord, bestaande uit IKC Schatkaart en IKC Casaschool. IKC Pijnacker Noord zal naast nieuwe onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen ook beschikken over een sportaccommodatie voor bewegingsonderwijs. De Aanbestedende Dienst is op zoek naar een contractpartij die onder haar verantwoordelijkheid en aansturing de uitvoering voor de volgende bij de Opdracht behorende ontwerp- en adviesdiensten voor haar rekening neemt: a) ontwerp en ontwerpintegratie; b) coördinatie van het ontwerpproces; c) architectonisch en bouwkundig ontwerpen; d) constructief ontwerpen. Profielschets De contractpartij bestaat uit een architect en constructeur. De architect is de penvoerder en neemt de coördinatie van het ontwerpproces op zich. De constructeur neemt het constructief ontwerp voor zijn rekening.
Toon meer
Aankondigingsmetadata
Originele taal: Nederlands 🗣️
Documenttype: Aankondiging van een opdracht
Aard van de opdracht: Diensten
Regelgeving: Europese Unie, met GPA-deelname
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)
Code: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 📦
Plaats van uitvoering
NUTS-regio: Nederland 🏙️

Procedure
Type procedure: Niet-openbare procedure
Type bod: Inschrijving voor alle percelen
Gunningscriteria
Laagste prijs

Aanbestedende dienst
Identiteit
Land: Nederland 🇳🇱
Type aanbestedende dienst: Regionale of plaatselijke instantie
Naam aanbestedende dienst: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Postadres: Oranjeplein 1
Postcode: 2641 EZ
Poststad: Pijnacker
Contact
Internetadres: http://www.pijnacker-nootdorp.nl 🌏
E-mail: inkoop@pijnacker-nootdorp.nl 📧
Telefoon: +31 153626262 📞
URL van de documenten: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6bd672dc743eef3519b116f29767f5ed 🌏
URL voor deelname: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6bd672dc743eef3519b116f29767f5ed 🌏

Referentie
Datums
Verzenddatum: 2021-01-25 📅
Indieningstermijn: 2021-02-26 📅
Publicatiedatum: 2021-01-29 📅
Startdatum: 2021-06-21 📅
Einddatum: 2024-06-21 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2021/S 020-046397
PB-S nummer: 20

Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Korte beschrijving:
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is voornemens om de locatie aan de Groen van Prinstererlaan in Pijnacker te her ontwikkelen met permanente huisvesting voor IKC Pijnacker Noord, bestaande uit IKC Schatkaart en IKC Casaschool. IKC Pijnacker Noord zal naast nieuwe onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen ook beschikken over een sportaccommodatie voor bewegingsonderwijs.
Toon meer
De Aanbestedende Dienst is op zoek naar een contractpartij die onder haar verantwoordelijkheid en aansturing de uitvoering voor de volgende bij de Opdracht behorende ontwerp- en adviesdiensten voor haar rekening neemt:
a) ontwerp en ontwerpintegratie;
b) coördinatie van het ontwerpproces;
c) architectonisch en bouwkundig ontwerpen;
d) constructief ontwerpen.
Profielschets
De contractpartij bestaat uit een architect en constructeur.
De architect is de penvoerder en neemt de coördinatie van het ontwerpproces op zich.
De constructeur neemt het constructief ontwerp voor zijn rekening.
Zie Selectieleidraad voor informatie omtrent de grootte van het project.
Plaats van uitvoering
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering: Pijnacker.

Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelname
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen:
— Facultatieve uitsluitingsgrond | Geen faillissement, insolventie of gelijksoortig,
— Verplichte uitsluitingsgrond | Geen deelneming aan een criminele organisatie,
— Verplichte uitsluitingsgrond | Geen corruptie,
— Verplichte uitsluitingsgrond | Geen fraude,
— Verplichte uitsluitingsgrond | Geen witwassen van geld of financiering van terrorisme,
— Verplichte uitsluitingsgrond | Geen terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,
— Verplichte uitsluitingsgrond | Geen kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,
— Verplichte uitsluitingsgrond | Betaling van belastingen en sociale premies,
— Facultatieve uitsluitingsgrond | Geen schending verplichtingen o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht,
— Facultatieve uitsluitingsgrond | Geen vervalsing van de mededinging,
— Facultatieve uitsluitingsgrond | Geen belangenconflict,
— Facultatieve uitsluitingsgrond | Geen betrokkenheid bij de voorbereiding,
— Facultatieve uitsluitingsgrond | Geen valse verklaring,
— Facultatieve uitsluitingsgrond | Geen onrechtmatige beïnvloeding.

Procedure
Rechtsgrondslag: 32014L0024
Tijdstip van ontvangst van inschrijvingen: 12:00
Datum van verzending van uitnodigingen: 2021-03-16 📅
Talen waarin inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend: Nederlands 🗣️
Geldigheidsduur van de inschrijving: 3 maanden

Aanbestedende dienst
Identiteit
Nationaal registratienummer: 512074379
Contact
Contactpunt: Mariska Laar- van Antwerpen
Documenten URL: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6bd672dc743eef3519b116f29767f5ed 🌏
Naam aanbestedende dienst: Mariska Laar- van Antwerpen
Postadres: Postbus 1
Postcode: 2641 AA

Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank 's-Gravenhage
Postadres: Prins Clauslaan 60
Poststad: 's-Gravenhage
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland 🇳🇱
Telefoon: +31 883622200 📞
E-mail: info@rechtspraak.nl 📧
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en.../Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag 🌏
Bron: OJS 2021/S 020-046397 (2021-01-25)
Award Aankondiging (2021-06-29)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Totale waarde van de aanbesteding: 283276.0 EUR 💰
Aankondigingsmetadata
Documenttype: Award Aankondiging

Procedure
Type bod: Niet van toepassing

Referentie
Datums
Verzenddatum: 2021-06-29 📅
Publicatiedatum: 2021-07-02 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2021/S 126-334295
Verwijst naar aankondiging: 2021/S 020-046397
PB-S nummer: 126

Gunning van het contract
Datum van sluiting van de overeenkomst: 2021-06-01 📅
Naam: LKSVDD architecten
Nationaal registratienummer: 06064355
Postadres: Lonnekerspoorlaan 114 d
Poststad: Enschede
Postcode: 7523 JM
Land: Nederland 🇳🇱
Telefoon: +31 537400777 📞
E-mail: h.vd.dobbelsteen@lksvdd.nl 📧
Internetadres: http://www.lksvdd.nl 🌏
Totale waarde van de aanbesteding: 283276.0 EUR 💰
Informatie over aanbestedingen
Aantal ontvangen offertes: 3
Bron: OJS 2021/S 126-334295 (2021-06-29)
Nieuwe aankopen in verwante categorieën 🆕
Gerelateerde zoekopdrachten 🔍