Lifetime Extension MOVPE Reactor

Technische Universiteit Eindhoven

The lifetime extension of the Aixtron MOVPE reactor (dual reactor configuration Aix 200/Aix 200/4) for NanoLab@TU/e.

Deadline
De termijn voor de ontvangst van de offertes was 2019-10-08. De aanbesteding werd gepubliceerd op 2019-08-28.

Leveranciers
De volgende leveranciers worden genoemd in gunningsbesluiten of andere aanbestedingsdocumenten:
Wie?

Wat?

Waar?

Aankoopgeschiedenis
Datum Document
2019-08-28 Aankondiging van een opdracht
2019-12-12 Award Aankondiging
Aankondiging van een opdracht (2019-08-28)
Aanbestedende dienst
Naam en adressen
Naam: Technische Universiteit Eindhoven
Nationaal registratienummer: 17100341
Postadres: Postbus 513
Poststad: Eindhoven
Postcode: 5600 MB
Land: Nederland 🇳🇱
Contactpersoon: Christ van der Aalst
E-mail: inkoop@tue.nl 📧
Regio: Nederland 🏙️
URL: http://www.tue.nl 🌏
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=131209 🌏
Communicatie
Documenten URL: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=131209 🌏

Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Lifetime Extension MOVPE Reactor DIZ2019-1796282
Producten/diensten: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen) 📦
Korte beschrijving:
“The lifetime extension of the Aixtron MOVPE reactor (dual reactor configuration Aix 200/Aix 200/4) for NanoLab@TU/e.”
Geschatte waarde exclusief BTW: EUR 1 💰

1️⃣
Plaats van uitvoering: Nederland 🏙️
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering
Beschrijving van de aanbesteding:
“The lifetime extension of the Aixtron MOVPE reactor (dual reactor configuration Aix 200/Aix 200/4) for NanoLab@TU/e.”
Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden alleen in de aanbestedingsdocumenten vermeld
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Geschatte totale waarde exclusief BTW: EUR 1 💰
Duur van de opdracht, raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Het onderstaande tijdschema is uitgedrukt in aantal maanden.
Beschrijving
Duur: 3
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Informatie over de fondsen van de Europese Unie: Interreg Vlaanderen-Nederland program “Pilootlijnen
Beschrijving
Aanvullende informatie

Juridische, economische, financiële en technische informatie
Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsdocumenten
Technische en professionele bekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Procedure
Soort procedure
Open procedure
Administratieve informatie
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen of verzoeken tot deelneming: 2019-10-08 14:00 📅
Talen waarin inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend: Engels 🗣️
Het onderstaande tijdschema is uitgedrukt in aantal maanden.
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver de offerte gestand moet doen: 3
Voorwaarden voor de opening van de offertes: 2019-10-08 14:01 📅
Voorwaarden voor de opening van de offertes (plaats): Eindhoven.

Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Oost-Brabant
Poststad: 's Hertogenbosch
Land: Nederland 🇳🇱
Bron: OJS 2019/S 168-410398 (2019-08-28)
Award Aankondiging (2019-12-12)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Totale waarde van de opdracht (exclusief BTW): EUR 1 💰
Beschrijving
Aanvullende producten/diensten: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen) 📦
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering: Eindhoven.
Beschrijving van de aanbesteding:
“The lifetime extension of the Aixtron MOVPE reactor (Dual reactor configuration Aix 200/Aix 200/4) for NanoLab@TU/e.”
Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium (naam): Deliverable parts
Kwaliteitscriterium (weging): 20
Kwaliteitscriterium (naam): Planning
Kwaliteitscriterium (weging): 10
Prijs (weging): 70

Procedure
Administratieve informatie
Eerdere publicatie betreffende deze procedure: 2019/S 168-410398

Gunning van het contract

1️⃣
Contractnummer: DIZ2019-1797042
Identificatienummer van de partij: 1
Titel: Lifetime Extension MOVPE Reactor
Datum van sluiting van het contract: 2019-12-10 📅
Informatie over aanbestedingen
Aantal ontvangen offertes: 2
Naam en adres van de contractant
Naam: Agnitron Technology Inc
Postadres: 8360 Commerce Dr
Poststad: Chanhassen
Postcode: 55317
Land: Verenigde Staten 🇺🇸
Regio: Nederland 🏙️
De aannemer is een KMO
Informatie over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief BTW)
Geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: EUR 1 💰
Totale waarde van het contract/perceel: EUR 1 💰

Aanvullende informatie
Aanvullende informatie
This tender is awarded to a US company.
Beoordelingsorgaan
Poststad: s'Hertogenbosch
Bron: OJS 2019/S 243-597130 (2019-12-12)
Gerelateerde zoekopdrachten 🔍