Cyclisch onderhoud bomen
Gemeente Capelle aan den IJssel
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
— snoeiwerkzaamheden aan bomen,
— verwijderen bomen,
— verwijderen stobben,
— bestrijding eikenprocessierups,
— groeiplaatsverbetering,
— digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden,
— werkzaamheden als gevolg van calamiteiten,
— afhandelen klachten en meldingen.
05 Tijdsbepaling.
Het bestek betreft een overeenkomst met een looptijd van 1.1.2020 t/m 31.12.2023, met een optie tot verlenging van de looptijd van het contract van 1 keer 2 jaar. Het werk start direct na de gunning in overleg met de opdrachtgever. De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd. Eventuele kortingen opgenomen in de inschrijvingsstaat gelden ook bij eventuele verlenging.
De termijn voor de ontvangst van de offertes was 2019-09-24. De aanbesteding werd gepubliceerd op 2019-08-02.
Wie? Wat?- • Diensten in verband met houtwinning › Onderhouden van bomen
- • Diensten in verband met houtwinning › Rooien van bomen
- • Diensten in verband met houtwinning › Vellen van bomen
- • Snoeien van bomen en heggen › Snoeien van bomen
Aankoopgeschiedenis
| Datum | Document |
|---|---|
| 2019-08-02 | Aankondiging van een opdracht |
Aankondiging van een opdracht (2019-08-02)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Onderhouden van bomen
Korte beschrijving:
Aankondigingsmetadata
Originele taal: Nederlands 🗣️
Documenttype: Aankondiging van een opdracht
Aard van de opdracht: Diensten
Regelgeving: Europese Unie, met GPA-deelname
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)
Code: Onderhouden van bomen 📦
Aanvullende CPV-code: Snoeien van bomen 📦
Plaats van uitvoering
NUTS-regio: Zuid-Holland 🏙️
Procedure
Type procedure: Openbare procedure
Type bod: Inschrijving voor alle percelen
Gunningscriteria
Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
Aanbestedende dienst
Identiteit
Land: Nederland 🇳🇱
Type aanbestedende dienst: Regionale of plaatselijke instantie
Naam aanbestedende dienst: Gemeente Capelle aan den IJssel
Postadres: Groenedijk 10
Postcode: 2903 LZ
Poststad: Capelle aan den IJssel
Contact
Internetadres: http://www.capelleaandenijssel.nl 🌏
E-mail: aanbestedingen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl 📧
Telefoon: +31 102848641 📞
URL van de documenten: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/14675441-cyclisch-onderhoud-bomen 🌏
URL voor deelname: http://www.aanbestedingskalender.nl/ 🌏
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2019-08-02 📅
Indieningstermijn: 2019-09-24 📅
Publicatiedatum: 2019-08-06 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2019/S 150-369836
PB-S nummer: 150
Aanvullende informatie
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Korte beschrijving:
Duur: 48 maanden
Beschrijving van de verlengingen:
Aanvullende informatie:
Plaats van uitvoering
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering: Capelle aan den IJssel
Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelname
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen:
Uitvoering van de opdracht
Voorwaarden voor de uitvoering van het contract: Groenkeur Bomen, zie verder bestek en leidraad.
Procedure
Rechtsgrondslag: 32014L0024
Motivering van de raamovereenkomst:
Talen waarin inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend: Nederlands 🗣️
Geldigheidsduur van de inschrijving: 3 maanden
Datum opening inschrijvingen: 2019-09-24 📅
Tijdstip van opening inschrijvingen: 10:00
Plaats: Capelle aan den IJssel
Aanvullende informatie:
Aanbestedende dienst
Contact
Contactpunt: Project- en ingenieursbureau
Documenten URL: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/14675441-cyclisch-onderhoud-bomen 🌏
Referentie
Aanvullende informatie
Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Den Haag
Postadres: Postbus 30302
Poststad: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland 🇳🇱
Telefoon: +31 883622200 📞
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag 🌏
Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
Naam: Dienst Stadsbeheer
Postadres: Postbus 70
Poststad: Capelle aan den IJssel
Postcode: 2900 AB
Telefoon: +31 102848641 📞
E-mail: aanbestedingen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl 📧
Internetadres: http://www.capelleaandenijssel.nl 🌏
Bron: OJS 2019/S 150-369836 (2019-08-02)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Onderhouden van bomen
Korte beschrijving:
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
— snoeiwerkzaamheden aan bomen,
— verwijderen bomen,
— verwijderen stobben,
— bestrijding eikenprocessierups,
— groeiplaatsverbetering,
— digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden,
— werkzaamheden als gevolg van calamiteiten,
— afhandelen klachten en meldingen.
05 Tijdsbepaling.
Het bestek betreft een overeenkomst met een looptijd van 1.1.2020 t/m 31.12.2023, met een optie tot verlenging van de looptijd van het contract van 1 keer 2 jaar. Het werk start direct na de gunning in overleg met de opdrachtgever. De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd. Eventuele kortingen opgenomen in de inschrijvingsstaat gelden ook bij eventuele verlenging.
Toon meer
Originele taal: Nederlands 🗣️
Documenttype: Aankondiging van een opdracht
Aard van de opdracht: Diensten
Regelgeving: Europese Unie, met GPA-deelname
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)
Code: Onderhouden van bomen 📦
Aanvullende CPV-code: Snoeien van bomen 📦
Plaats van uitvoering
NUTS-regio: Zuid-Holland 🏙️
Procedure
Type procedure: Openbare procedure
Type bod: Inschrijving voor alle percelen
Gunningscriteria
Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
Aanbestedende dienst
Identiteit
Land: Nederland 🇳🇱
Type aanbestedende dienst: Regionale of plaatselijke instantie
Naam aanbestedende dienst: Gemeente Capelle aan den IJssel
Postadres: Groenedijk 10
Postcode: 2903 LZ
Poststad: Capelle aan den IJssel
Contact
Internetadres: http://www.capelleaandenijssel.nl 🌏
E-mail: aanbestedingen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl 📧
Telefoon: +31 102848641 📞
URL van de documenten: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/14675441-cyclisch-onderhoud-bomen 🌏
URL voor deelname: http://www.aanbestedingskalender.nl/ 🌏
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2019-08-02 📅
Indieningstermijn: 2019-09-24 📅
Publicatiedatum: 2019-08-06 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2019/S 150-369836
PB-S nummer: 150
Aanvullende informatie
Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze aanbesteding dient uitsluitend digitaal via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl te worden ingediend. Vragen dienen uiterlijk op 3.9.2019 vóór 9:00 uur (NL) ingediend te zijn.
Toon meer
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Korte beschrijving:
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
— snoeiwerkzaamheden aan bomen,
— verwijderen bomen,
— verwijderen stobben,
— bestrijding eikenprocessierups,
— groeiplaatsverbetering,
— digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden,
— werkzaamheden als gevolg van calamiteiten,
— afhandelen klachten en meldingen.
05 Tijdsbepaling.
Het bestek betreft een overeenkomst met een looptijd van 1.1.2020 t/m 31.12.2023, met een optie tot verlenging van de looptijd van het contract van 1 keer 2 jaar. Het werk start direct na de gunning in overleg met de opdrachtgever. De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd. Eventuele kortingen opgenomen in de inschrijvingsstaat gelden ook bij eventuele verlenging.
Toon meer
Beschrijving van de verlengingen:
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1.1.2020 tot en met
31.12.2023. De directie behoudt zich het recht voor om de periode 1 maal met 24 maanden te
verlengen tot en met 31.12.2025. Echter het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver
geen recht tot enige compensatie.
Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze aanbesteding dient uitsluitend digitaal via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl te worden ingediend. Vragen dienen uiterlijk op 3.9.2019 vóór 9:00 uur (NL) ingediend te zijn.
Toon meer
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering: Capelle aan den IJssel
Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelname
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen:
— NEN-EN-ISO 9001:2015 met betrekking tot de scope van de overeenkomst,
— Groenkeur bomenonderhoud,
— VCA*(*),
— CO2 bewustzijnscertificaat tenminste niveau 4.
Voorwaarden voor de uitvoering van het contract: Groenkeur Bomen, zie verder bestek en leidraad.
Procedure
Rechtsgrondslag: 32014L0024
Motivering van de raamovereenkomst:
De gemiddelde afschrijving van een specialistisch voertuig ligt tussen de 6 en 8 jaar. Een korte looptijd dan 4 jaar is voor veel gegadigden niet interessant om een concurrerende aanbieding te doen.
Motivering voor een raamovereenkomst van meer dan vier jaar:
De gemiddelde afschrijving van een specialistisch voertuig ligt tussen de 6 en 8 jaar. Een korte looptijd dan 4 jaar is voor veel gegadigden niet interessant om een concurrerende aanbieding te doen.
Tijdstip van ontvangst van inschrijvingen: 10:00
Talen waarin inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend: Nederlands 🗣️
Geldigheidsduur van de inschrijving: 3 maanden
Datum opening inschrijvingen: 2019-09-24 📅
Tijdstip van opening inschrijvingen: 10:00
Plaats: Capelle aan den IJssel
Aanvullende informatie:
Inschrijvers dienen hun inschrijving volledig digitaal en ondertekend via de aanbestedingskalender in de digitale kluis te deponeren. Inschrijvingen zullen na het verstrijken van de sluitingstermijn via de kluissystematiek van de aanbestedingskalender worden geopend. Bij de opening worden geen inschrijvers toegelaten. De aanbestedende dienst neemt uitsluitend inschrijvingen in behandeling die met volledige inachtneming van de onderstaande voorschriften zijn opgemaakt en ingezonden:
Toon meer
— de inschrijving is voorzien van een rechtsgeldige handtekening. Hieronder wordt minimaal verstaan een ingescande natte handtekening,
— per fax, e-mail of per post ingediende inschrijvingen worden niet geaccepteerd,
— de documenten en bijlagen waaruit de inschrijving is opgebouwd, dienen als losse PDF/A format bestanden in een gecomprimeerde map (ZIP) geüpload te worden,
— aanbiedingen zijn gesteld in het Nederlands. Tijdens het aanbestedingstraject wordt uitsluitend de Nederlandse taal gebruikt in woord en geschrift. Dit geldt ook voor de (contract)uitvoering.
Door de aanbestedende dienst zal een proces verbaal van aanbesteding worden opgesteld, welke via de aanbestedingskalender wordt gepubliceerd en tenminste het navolgende bevat:
—— de naam en het adres van de aanbestedende dienst,
—— de namen en vestigingsplaatsen van de inschrijver(s),
—— degenen die de kluis op de aanbestedingskalender hebben geopend.
De aanbestedende dienst deelt uiterlijk op de 2
Aanbestedende dienst
Contact
Contactpunt: Project- en ingenieursbureau
Documenten URL: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/14675441-cyclisch-onderhoud-bomen 🌏
Referentie
Aanvullende informatie
Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze aanbesteding dient uitsluitend digitaal via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl te worden ingediend. Vragen dienen uiterlijk op 3.9.2019 vóór 9:00 uur (Nederlandse tijd) ingediend te zijn.
Toon meer
Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Den Haag
Postadres: Postbus 30302
Poststad: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland 🇳🇱
Telefoon: +31 883622200 📞
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag 🌏
Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
Naam: Dienst Stadsbeheer
Postadres: Postbus 70
Poststad: Capelle aan den IJssel
Postcode: 2900 AB
Telefoon: +31 102848641 📞
E-mail: aanbestedingen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl 📧
Internetadres: http://www.capelleaandenijssel.nl 🌏
Bron: OJS 2019/S 150-369836 (2019-08-02)
Nieuwe aankopen in verwante categorieën 🆕