Architect Nieuwbouw Campus Stappegoor
Fontys Hogescholen
Eén van de majeure thema's uit de strategische agenda van Fontys voor de komende jaren is het creëren en in stand houden van een adequate toekomstbestendige leeromgeving. Dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken heeft daartoe een analyse uitgevoerd op de huidige vastgoedportefeuille. Dit heeft geresulteerd in het opstellen van een huisvestingsprogramma voor de planperiode 2015-2024. Dit programma voorziet in een ingrijpende upgrade van de vastgoedportefeuille in Eindhoven en Tilburg.
Investeren in nieuwe en vernieuwde huisvesting in deze steden is noodzakelijk omdat het huidige huisvestingsaanbod verouderd is en niet meer kan voldoen aan de eisen en wensen van het hoger onderwijs. In Tilburg betreft dit de vervanging van de gedateerde inflexibele locaties Meerkoldreef en Gimbrèrelaan en dienen de investeringen te kunnen voorzien in de groei van enkele instituten.
Doel van de Aanbestedende Dienst is het contracteren van die Inschrijver die het programma en de doelstellingen voor nieuw te bouwen gebouw, binnen de vastgestelde planning, het beste kan vertalen in huisvesting die past bij Fontys. Daartoe wenst de Aanbestedende dienst inzicht te krijgen in de visie van de Inschrijvers. Dit betekent dat de Inschrijvers — in de 2e fase van de aanbesteding dus — niet alleen de gelegenheid krijgen om schriftelijk hun visie te geven, maar dat de Inschrijvers deze visie tevens mondeling kunnen toelichten in de vorm van een presentatie.
De termijn voor de ontvangst van de offertes was 2016-03-18. De aanbesteding werd gepubliceerd op 2016-02-16.
LeveranciersDe volgende leveranciers worden genoemd in gunningsbesluiten of andere aanbestedingsdocumenten:
Wie? Wat?- • Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie › Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Aankoopgeschiedenis
| Datum | Document |
|---|---|
| 2016-02-16 | Aankondiging van een opdracht |
| 2016-07-11 | Award Aankondiging |
Aankondiging van een opdracht (2016-02-16)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Hoeveelheid of omvang:
“Modulaire nieuwbouw met een bouwvolume tot 13 200 m² BVO.”
Aankondigingsmetadata
Originele taal: Nederlands 🗣️
Documenttype: Aankondiging van een opdracht
Aard van de opdracht: Diensten
Regelgeving: Europese Unie
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)
Code: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 📦
Procedure
Type procedure: Niet-openbare procedure
Type bod: Inschrijving voor alle percelen
Gunningscriteria
Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
Aanbestedende dienst
Identiteit
Land: Nederland 🇳🇱
Type aanbestedende dienst: Publiekrechtelijke instelling
Naam aanbestedende dienst: Fontys Hogescholen
Postadres: Het Eeuwsel 2
Postcode: 5612 AS
Poststad: Eindhoven
Contact
Internetadres: http://www.fontys.nl/inkoop 🌏
E-mail: inkoop@fontys.nl 📧
Telefoon: +31 885071444 📞
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2016-02-16 📅
Indieningstermijn: 2016-03-18 📅
Publicatiedatum: 2016-02-20 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2016/S 036-058368
PB-S nummer: 36
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Korte beschrijving:
“Eén van de majeure thema's uit de strategische agenda van Fontys voor de komende jaren is het creëren en in stand houden van een adequate toekomstbestendige...”
Toon meer
“Investeren in nieuwe en vernieuwde huisvesting in deze steden is noodzakelijk omdat het huidige huisvestingsaanbod verouderd is en niet meer kan voldoen aan...”
Toon meer
“Doel van de Aanbestedende Dienst is het contracteren van die Inschrijver die het programma en de doelstellingen voor nieuw te bouwen gebouw, binnen de...”
Toon meer
Plaats van uitvoering
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering:
“Zuid Nederland.”
Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelname
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen:
“Eis: Verplichte uitsluitingsgronden.”
“Beschrijving: Verplichte uitsluitingsgronden hebben betrekking op:”
“Deelname aan een criminele organisatie”
“Omkoping”
“Fraude”
“Witwassen van geld”
“Toelichting op Bewijsstuk: Onder punt 2 van de Eigen Verklaring zijn de verplichte uitsluitingsgronden opgenomen. Wanneer een gegadigde onder een van de...”
Toon meer
“Eis: Facultatieve uitsluitingsgronden”
“Beschrijving: Facultatieve uitsluitingsgronden hebben betrekking op:”
“Afwezigheid faillissement”
“Afwezigheid surseance van betaling”
“Afwezigheid gerechtelijke uitspraken”
“Afwezigheid valse verklaringen”
“Betaling van premies en belastingen”
“Toelichting op Bewijsstuk: Onder punt 3 van de Eigen Verklaring zijn de facultatieve uitsluitingsgronden opgenomen. Wanneer een gegadigde onder een van de...”
Toon meer
“Eis: Inschrijving in handels- en beroepsregister.”
“Beschrijving: De gegadigde dient, of combinatieleden dan wel derde(n) dienen ieder voor zich, te zijn ingeschreven in het beroeps- of handelsregister van...”
Toon meer
“Wetsverwijzing: Inschrijving beroeps- of handelsregister.”
“Bewijsstuk: Handelsregister.”
“Toelichting op Bewijsstuk: Iedere gegadigde of combinatielid dient, na de eerste fase van de aanbesteding, op verzoek van Aanbestedende Dienst een (kopie...”
Toon meer
“Eis: Architectenregister.”
“Beschrijving: Gegadigde dient ingeschreven te zijn in het architectenregister.”
“Toelichting op Bewijsstuk: Iedere Gegadigde of combinatielid dient, na de eerste fase van de aanbesteding, op verzoek van Aanbestedende Dienst een (kopie...”
Toon meer
Economische en financiële draagkracht:
“Eis: Beroep draagkracht en/of bekwaamheid derden.”
“Toelichting op Bewijsstuk: De gegadigde / combinatie dient, indien hij een beroep doet op een derde/derden, bij punt 8.2 van de Eigen Verklaring aan te...”
Toon meer
Minimumeisen:
“Beschrijving: Een zelfstandige gegadigde of een combinatie kan zich voor opdracht beroepen op draagkracht en/of bekwaamheid van andere natuurlijke personen...”
Toon meer
“Aanbestedende dienst heeft het recht om van de gegadigde / combinatie te verlangen dat hij de daadwerkelijke beschikbaarheid van de desbetreffende derde(n)...”
Toon meer
Technische en professionele bekwaamheid:
“Eis: Referenties.”
“Toelichting op Bewijsstuk: Inschrijver vult de bijlage referenties in.”
Minimumeisen:
“Beschrijving: U dient minimaal één utiliteitsgebouw, bestaande uit meerdere bouwlagen, ontworpen te hebben waarin minimaal 7 000 m”
“Het gebouw dient uiteindelijk ook succesvol te zijn ontwikkeld (minimaal uitvoering van de bouw gestart).”
Uitvoering van de opdracht
Rechtsvorm van de combinatie van ondernemers aan wie de opdracht wordt gegund:
“Eis: Combinatievorming.”
“Beschrijving: Indien gegadigde niet zelfstandig in het gevraagde kan of wil voorzien, is de mogelijkheid aanwezig om de aanmelding in te dienen in...”
Toon meer
“Bij gunning dient een gezamenlijke ondertekende verklaring te worden verstrekt door de combinatie van leveranciers, dat alle leden van de combinatie zich...”
Toon meer
“Toelichting op Bewijsstuk: Onder 1.5 van de Eigen Verklaring (bijlage aanbestedingsdocument) dienen de ondernemingen te worden genoemd die deel uitmaken van...”
Toon meer
Andere bijzondere voorwaarden:
“Eis: Onderaanneming.”
“Beschrijving: Voor zowel zelfstandige Gegadigden als voor een combinatie is het mogelijk dat zij, ofschoon zij zelfstandig aan de in deze aanbesteding...”
Toon meer
“Onder onderaannemer wordt ook verstaan een uitzendbureau waar opdrachtnemer gebruik van maakt voor de inhuur van tijdelijke medewerkers. Indien...”
Toon meer
“Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever steeds tegen eventuele nadelige gevolgen van een dergelijke uitbesteding. Indien opdrachtnemer overweegt een...”
Toon meer
“In geval van hoofd/onderaanneming is de hoofdaannemer de enige contractuele wederpartij van de Aanbestedende Dienst en blijft deze hoofdelijk aansprakelijk...”
Toon meer
“Toelichting op Bewijsstuk: Gegadigde geeft aan welk deel van de opdracht in onderaanneming wordt geplaatst en bij wie de deelopdracht wordt geplaatst....”
Toon meer
“De als bijlage opgenomen verklaring onderaanneming dient door gegadigde in te vullen en bij de aanmelding te worden toegevoegd.”
“Indien onderaanneming niet van toepassing is, dient Inschrijver dit aan te geven op de verklaring middels de opmerking „n.v.t.”. In alle gevallen geldt dat...”
Toon meer
Procedure
Verwacht aantal kandidaten: 5
Objectieve selectiecriteria:
“Criterium: Kerncompetentie 1: Modulair bouwen en toekomstbestendig ontwerpen Beschrijving: Ervaring met minimaal een nieuwbouwproject van gelijke aard...”
Toon meer
“Criterium: Kerncompetentie 2: Duurzaamheid Beschrijving: Ervaring met minimaal een nieuwbouwproject waarbij u kunt aantonen dat u ervaring heeft met een...”
Toon meer
“Criterium: Kerncompetentie 3: Uiteenlopende gebruikerswensen en belangen Beschrijving: Fontys is een onderwijsinstelling die bestaat uit verschillende...”
Toon meer
“Criterium: Kerncompetentie 4: BIM Beschrijving: U toont aan dat u ervaring heeft met het ontwerpen van een gebouw in een Bouw Informatie Model (BIM). Geef...”
Toon meer
Datum van verzending van uitnodigingen: 2016-04-18 📅
Gunningscriteria
Criterium: 1. Criterium: Inhoudelijk voorstel, ontwikkelvisie en procesaanpak
2. Criterium: Overige, waaronder sleutelfunctionarissen en studentparticipatie
3. Criterium: Presentatie (inclusief communicatie- en presentatievaardigheid)
4. Criterium: Prijs Beschrijving: De kosten (advieskosten plús bijkomende kosten) van de inschrijvers worden als volgt gewogen: 30 000 EUR excl. BTW komt overeen met -1,00 punt. Punten worden toegekend met een tot twee decimalen afgerond getal. Voorbeeld: stel een Inschrijver krijgt 54 punten van de 60 voor de kwalitatieve criteria, en offreert een prijs van 857 500 EUR, dan betekent dat, dat zijn eindscore is 54 — (857 500 EUR/ 30 000 EUR) = 25,42 punten
Talen
Taal: Nederlands 🗣️
Aanbestedende dienst
Identiteit
Nationaal registratienummer: 391650280
Contact
Contactpunt: Hub Keulen
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: info.rechtbankshertogenbosch@rechtspraak.nl 📧
URL van de documenten: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=74970 🌏
Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Oost Brabant
Postadres: Postbus 70584
Poststad: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: info.rechtbankshertogenbosch@rechtspraak.nl 📧
Telefoon: +31 736202020 📞
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl 🌏
Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
Naam: Rechtbank Oost Brabant
Postadres: Postbus 70584
Poststad: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Telefoon: +31 736202020 📞
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl 🌏
Bron: OJS 2016/S 036-058368 (2016-02-16)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Hoeveelheid of omvang:
“Modulaire nieuwbouw met een bouwvolume tot 13 200 m² BVO.”
Aankondigingsmetadata
Originele taal: Nederlands 🗣️
Documenttype: Aankondiging van een opdracht
Aard van de opdracht: Diensten
Regelgeving: Europese Unie
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)
Code: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 📦
Procedure
Type procedure: Niet-openbare procedure
Type bod: Inschrijving voor alle percelen
Gunningscriteria
Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
Aanbestedende dienst
Identiteit
Land: Nederland 🇳🇱
Type aanbestedende dienst: Publiekrechtelijke instelling
Naam aanbestedende dienst: Fontys Hogescholen
Postadres: Het Eeuwsel 2
Postcode: 5612 AS
Poststad: Eindhoven
Contact
Internetadres: http://www.fontys.nl/inkoop 🌏
E-mail: inkoop@fontys.nl 📧
Telefoon: +31 885071444 📞
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2016-02-16 📅
Indieningstermijn: 2016-03-18 📅
Publicatiedatum: 2016-02-20 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2016/S 036-058368
PB-S nummer: 36
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Korte beschrijving:
“Eén van de majeure thema's uit de strategische agenda van Fontys voor de komende jaren is het creëren en in stand houden van een adequate toekomstbestendige...”
“Investeren in nieuwe en vernieuwde huisvesting in deze steden is noodzakelijk omdat het huidige huisvestingsaanbod verouderd is en niet meer kan voldoen aan...”
Toon meer (1)
“Doel van de Aanbestedende Dienst is het contracteren van die Inschrijver die het programma en de doelstellingen voor nieuw te bouwen gebouw, binnen de...”
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering:
“Zuid Nederland.”
Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelname
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen:
“Eis: Verplichte uitsluitingsgronden.”
“Beschrijving: Verplichte uitsluitingsgronden hebben betrekking op:”
Toon meer (21)
“Deelname aan een criminele organisatie”
“Omkoping”
“Fraude”
“Witwassen van geld”
“Toelichting op Bewijsstuk: Onder punt 2 van de Eigen Verklaring zijn de verplichte uitsluitingsgronden opgenomen. Wanneer een gegadigde onder een van de...”
“Eis: Facultatieve uitsluitingsgronden”
“Beschrijving: Facultatieve uitsluitingsgronden hebben betrekking op:”
“Afwezigheid faillissement”
“Afwezigheid surseance van betaling”
“Afwezigheid gerechtelijke uitspraken”
“Afwezigheid valse verklaringen”
“Betaling van premies en belastingen”
“Toelichting op Bewijsstuk: Onder punt 3 van de Eigen Verklaring zijn de facultatieve uitsluitingsgronden opgenomen. Wanneer een gegadigde onder een van de...”
“Eis: Inschrijving in handels- en beroepsregister.”
“Beschrijving: De gegadigde dient, of combinatieleden dan wel derde(n) dienen ieder voor zich, te zijn ingeschreven in het beroeps- of handelsregister van...”
“Wetsverwijzing: Inschrijving beroeps- of handelsregister.”
“Bewijsstuk: Handelsregister.”
“Toelichting op Bewijsstuk: Iedere gegadigde of combinatielid dient, na de eerste fase van de aanbesteding, op verzoek van Aanbestedende Dienst een (kopie...”
“Eis: Architectenregister.”
“Beschrijving: Gegadigde dient ingeschreven te zijn in het architectenregister.”
“Toelichting op Bewijsstuk: Iedere Gegadigde of combinatielid dient, na de eerste fase van de aanbesteding, op verzoek van Aanbestedende Dienst een (kopie...”
“Eis: Beroep draagkracht en/of bekwaamheid derden.”
“Toelichting op Bewijsstuk: De gegadigde / combinatie dient, indien hij een beroep doet op een derde/derden, bij punt 8.2 van de Eigen Verklaring aan te...”
Minimumeisen:
“Beschrijving: Een zelfstandige gegadigde of een combinatie kan zich voor opdracht beroepen op draagkracht en/of bekwaamheid van andere natuurlijke personen...”
“Aanbestedende dienst heeft het recht om van de gegadigde / combinatie te verlangen dat hij de daadwerkelijke beschikbaarheid van de desbetreffende derde(n)...”
Technische en professionele bekwaamheid:
“Eis: Referenties.”
“Toelichting op Bewijsstuk: Inschrijver vult de bijlage referenties in.”
Minimumeisen:
“Beschrijving: U dient minimaal één utiliteitsgebouw, bestaande uit meerdere bouwlagen, ontworpen te hebben waarin minimaal 7 000 m”
“Het gebouw dient uiteindelijk ook succesvol te zijn ontwikkeld (minimaal uitvoering van de bouw gestart).”
Uitvoering van de opdracht
Rechtsvorm van de combinatie van ondernemers aan wie de opdracht wordt gegund:
“Eis: Combinatievorming.”
“Beschrijving: Indien gegadigde niet zelfstandig in het gevraagde kan of wil voorzien, is de mogelijkheid aanwezig om de aanmelding in te dienen in...”
Toon meer (2)
“Bij gunning dient een gezamenlijke ondertekende verklaring te worden verstrekt door de combinatie van leveranciers, dat alle leden van de combinatie zich...”
“Toelichting op Bewijsstuk: Onder 1.5 van de Eigen Verklaring (bijlage aanbestedingsdocument) dienen de ondernemingen te worden genoemd die deel uitmaken van...”
“Eis: Onderaanneming.”
“Beschrijving: Voor zowel zelfstandige Gegadigden als voor een combinatie is het mogelijk dat zij, ofschoon zij zelfstandig aan de in deze aanbesteding...”
Toon meer (6)
“Onder onderaannemer wordt ook verstaan een uitzendbureau waar opdrachtnemer gebruik van maakt voor de inhuur van tijdelijke medewerkers. Indien...”
“Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever steeds tegen eventuele nadelige gevolgen van een dergelijke uitbesteding. Indien opdrachtnemer overweegt een...”
“In geval van hoofd/onderaanneming is de hoofdaannemer de enige contractuele wederpartij van de Aanbestedende Dienst en blijft deze hoofdelijk aansprakelijk...”
“Toelichting op Bewijsstuk: Gegadigde geeft aan welk deel van de opdracht in onderaanneming wordt geplaatst en bij wie de deelopdracht wordt geplaatst....”
“De als bijlage opgenomen verklaring onderaanneming dient door gegadigde in te vullen en bij de aanmelding te worden toegevoegd.”
“Indien onderaanneming niet van toepassing is, dient Inschrijver dit aan te geven op de verklaring middels de opmerking „n.v.t.”. In alle gevallen geldt dat...”
Procedure
Verwacht aantal kandidaten: 5
Objectieve selectiecriteria:
“Criterium: Kerncompetentie 1: Modulair bouwen en toekomstbestendig ontwerpen Beschrijving: Ervaring met minimaal een nieuwbouwproject van gelijke aard...”
“Criterium: Kerncompetentie 2: Duurzaamheid Beschrijving: Ervaring met minimaal een nieuwbouwproject waarbij u kunt aantonen dat u ervaring heeft met een...”
Toon meer (2)
“Criterium: Kerncompetentie 3: Uiteenlopende gebruikerswensen en belangen Beschrijving: Fontys is een onderwijsinstelling die bestaat uit verschillende...”
“Criterium: Kerncompetentie 4: BIM Beschrijving: U toont aan dat u ervaring heeft met het ontwerpen van een gebouw in een Bouw Informatie Model (BIM). Geef...”
Gunningscriteria
Criterium: 1. Criterium: Inhoudelijk voorstel, ontwikkelvisie en procesaanpak
2. Criterium: Overige, waaronder sleutelfunctionarissen en studentparticipatie
3. Criterium: Presentatie (inclusief communicatie- en presentatievaardigheid)
4. Criterium: Prijs Beschrijving: De kosten (advieskosten plús bijkomende kosten) van de inschrijvers worden als volgt gewogen: 30 000 EUR excl. BTW komt overeen met -1,00 punt. Punten worden toegekend met een tot twee decimalen afgerond getal. Voorbeeld: stel een Inschrijver krijgt 54 punten van de 60 voor de kwalitatieve criteria, en offreert een prijs van 857 500 EUR, dan betekent dat, dat zijn eindscore is 54 — (857 500 EUR/ 30 000 EUR) = 25,42 punten
Talen
Taal: Nederlands 🗣️
Aanbestedende dienst
Identiteit
Nationaal registratienummer: 391650280
Contact
Contactpunt: Hub Keulen
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: info.rechtbankshertogenbosch@rechtspraak.nl 📧
URL van de documenten: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=74970 🌏
Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Oost Brabant
Postadres: Postbus 70584
Poststad: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: info.rechtbankshertogenbosch@rechtspraak.nl 📧
Telefoon: +31 736202020 📞
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl 🌏
Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
Naam: Rechtbank Oost Brabant
Postadres: Postbus 70584
Poststad: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Telefoon: +31 736202020 📞
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl 🌏
Bron: OJS 2016/S 036-058368 (2016-02-16)
Award Aankondiging (2016-07-11)
Object
Aankondigingsmetadata
Documenttype: Award Aankondiging
Procedure
Type bod: Niet van toepassing
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2016-07-11 📅
Publicatiedatum: 2016-07-15 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2016/S 135-243579
Verwijst naar aankondiging: 2016/S 036-058368
PB-S nummer: 135
Procedure
Gunningscriteria
Criterium: 1. Criterium: Inhoudelijk voorstel, ontwikkelvisie en procesaanpak.
2. Criterium: Overige, waaronder sleutelfunctionarissen en studentparticipatie.
3. Criterium: Presentatie (inclusief communicatie- en presentatievaardigheid).
4. Criterium: Prijs. Beschrijving: De kosten (advieskosten plus bijkomende kosten) van de inschrijvers worden als volgt gewogen: 30 000 EUR excl. btw komt overeen met -1,00 punt. Punten worden toegekend met een tot 2 decimalen afgerond getal. Voorbeeld: stel een inschrijver krijgt 54 punten van de 60 voor de kwalitatieve criteria, en offreert een prijs van 857 500 EUR, dan betekent dat, dat zijn eindscore is 54 — (857 500 EUR/30 000 EUR) = 25,42 punten.
Gunning van het contract
Datum van sluiting van de overeenkomst: 2016-07-09 📅
Naam: Architectenbureau Paul de Ruiter BV
Postadres: Valschermkade 36 d
Poststad: Amsterdam
Postcode: 1059 CD
Land: Nederland 🇳🇱
Informatie over aanbestedingen
Aantal ontvangen offertes: 5
Aanbestedende dienst
Contact
URL van de documenten: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=85811 🌏
Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Oost-Brabant
Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
Rechtbank Oost-Brabant
Bron: OJS 2016/S 135-243579 (2016-07-11)
Object
Aankondigingsmetadata
Documenttype: Award Aankondiging
Procedure
Type bod: Niet van toepassing
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2016-07-11 📅
Publicatiedatum: 2016-07-15 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2016/S 135-243579
Verwijst naar aankondiging: 2016/S 036-058368
PB-S nummer: 135
Procedure
Gunningscriteria
Criterium: 1. Criterium: Inhoudelijk voorstel, ontwikkelvisie en procesaanpak.
2. Criterium: Overige, waaronder sleutelfunctionarissen en studentparticipatie.
3. Criterium: Presentatie (inclusief communicatie- en presentatievaardigheid).
4. Criterium: Prijs. Beschrijving: De kosten (advieskosten plus bijkomende kosten) van de inschrijvers worden als volgt gewogen: 30 000 EUR excl. btw komt overeen met -1,00 punt. Punten worden toegekend met een tot 2 decimalen afgerond getal. Voorbeeld: stel een inschrijver krijgt 54 punten van de 60 voor de kwalitatieve criteria, en offreert een prijs van 857 500 EUR, dan betekent dat, dat zijn eindscore is 54 — (857 500 EUR/30 000 EUR) = 25,42 punten.
Gunning van het contract
Datum van sluiting van de overeenkomst: 2016-07-09 📅
Naam: Architectenbureau Paul de Ruiter BV
Postadres: Valschermkade 36 d
Poststad: Amsterdam
Postcode: 1059 CD
Land: Nederland 🇳🇱
Informatie over aanbestedingen
Aantal ontvangen offertes: 5
Aanbestedende dienst
Contact
URL van de documenten: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=85811 🌏
Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Oost-Brabant
Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
Rechtbank Oost-Brabant
Bron: OJS 2016/S 135-243579 (2016-07-11)
Nieuwe aankopen in verwante categorieën 🆕