Project Wegafbouw Lekdijk

Waterschap Rivierenland

— tot 2005 heeft op de Lekdijk binnen de werkgrens tussen Schoonhovenseveer en Everdingen op diverse trajecten dijkversterking plaatsgevonden;
— omdat rekening is gehouden met enige deformatie en zetting van het dijklichaam is de wegverharding niet afgebouwd, maar is over het algemeen maar 1 laag asfalt aangebracht;
— nu heeft de grootste zetting plaatsgevonden en moet in opdracht van Waterschap Rivierenland de wegverharding verder afgebouwd worden;
— het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. voorbereidende werkzaamheden;
b opnemen en/of verwijderen elementenverharding;
c. verwijderen asfaltverharding;
d. verwijderen markeringen;
e. verwijderen terreininrichting;
f. aanbrengen asfaltverharding;
g. (opnieuw) aanbrengen elementenverharding;
h. aanbrengen markeringen;
i. aanbrengen terreininrichting.
— op deze aanbesteding is het ARW2012 van toepassing;
— in afwijking van het ARW2012 vindt de gehele aanbesteding digitaal plaats.

Deadline

De termijn voor de ontvangst van de offertes was 2014-04-08. De aanbesteding werd gepubliceerd op 2014-02-25.

Leveranciers

De volgende leveranciers worden genoemd in gunningsbesluiten of andere aanbestedingsdocumenten:

• Fa. Gebr. Van der Lee

Wie?

• Waterschap Rivierenland

Wat?

• Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen › Wegenbouwwerken

Waar?

• Nederland

Aankoopgeschiedenis

Datum	Document
2014-02-25	Aankondiging van een opdracht
2014-06-17	Award Aankondiging

Aankondiging van een opdracht (2014-02-25)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Wegenbouwwerken
Hoeveelheid of omvang:

— het werk bestaat in hoofdzaak uit:a. voorbereidende werkzaamheden;b opnemen en/of verwijderen elementenverharding;c. verwijderen asfaltverharding;d. verwijderen markeringen;e. verwijderen terreininrichting;f. aanbrengen asfaltverharding;g. (opnieuw) aanbrengen elementenverharding;h. aanbrengen markeringen;i. aanbrengen terreininrichting.

Aankondigingsmetadata
Originele taal: Nederlands 🗣️
Documenttype: Aankondiging van een opdracht
Aard van de opdracht: Werken
Regelgeving: Europese Unie
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)
Code: Wegenbouwwerken 📦

Procedure
Type procedure: Openbare procedure
Type bod: Inschrijving voor alle percelen
Gunningscriteria
Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving

Aanbestedende dienst
Identiteit
Land: Nederland 🇳🇱
Type aanbestedende dienst: Publiekrechtelijke instelling
Naam aanbestedende dienst: Waterschap Rivierenland
Postadres: De Blomboogerd 1 te Tiel
Postcode: 4003 BX
Poststad: Tiel
Contact
Internetadres: http://www.wsrl.nl 🌏
E-mail: aanbestedingen@wsrl.nl 📧
Telefoon: +31 344649813 📞

Referentie
Datums
Verzenddatum: 2014-02-25 📅
Indieningstermijn: 2014-04-08 📅
Publicatiedatum: 2014-02-28 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2014/S 042-069130
PB-S nummer: 42
Aanvullende informatie

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix te bereiken via www.negometrix.com. Na kosteloze registratie op Negometrix zult u de benodigde toegang krijgen tot relevantie informatie van deze aanbesteding. Inlichten.Eventuele vragen ter zake van het beschrijvend document dienen tot uiterlijk 24.3.2014 voor 12:00 uur via de module Vraag en Antwoord in Negometrix te zijn ingediend. Van de beantwoording van de vragen en overige verstrekte informatie, wordt door of namens deaanbestedende dienst de Nota van Inlichtingen opgemaakt, die deel uit zal gaan maken van hetBeschrijvend document. De gestelde vragen en de antwoorden zullen worden geanonimiseerd Aanbestedende dienst streeft ernaar deze Nota van Inlichtingen uiterlijk 6 dagen voor inschrijving viade module Vraag en Antwoord te publiceren op www.negometrix.com. De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van Technischeinstallatiewerken 2012 (UAV 2012) zijn van toepassing. Voorwaarden van de Inschrijver of andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de handgewezen. De Inschrijver dient zich volledig aan de door Waterschap Rivierenland gestelde voorwaarden te conformeren. Door het doen van een inschrijving gaat de Inschrijver daarmee akkoord. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 2012, conform artikel 2.30.1 van het ARW 2012, zullen de in voornoemde paragraaf bedoelde geschillen uitsluitend voorgelegd worden aan de burgerlijke rechter. Voor het overige dient in voorkomende paragrafen van de U.A.V. 2012 voor „(het arbitragereglement van) de Raad van Arbitrage voor de Bouw” gelezen te worden „(de procedureregeling van) de burgerlijke rechter”. De aanbestedende dienst motiveert de bovenstaande afwijking van de U.A.V. 2012 als volgt: De bevoegdheid van de gewone rechter als bevoegde rechtsprekende instantie volgt automatisch uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Een keuze voor de gewone rechter is op basis van de wet automatisch als gerechtvaardigd en daarmee als proportioneel te beschouwen. KlachtenAlle belanghebbenden kunnen een klacht m.b.t. deze aanbesteding indienen bij de Aanbestedende dienst. Een omschrijving van zowel belanghebbenden als de gronden op basis waarvan belanghebbenden een klacht kunnen indienen is opgenomen in de klachtenregeling. De klachtenregeling staat op de website van overheid.nl : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2013-4051.html. Een eventuele klacht kunt u indienen door middel van het invullen van een klachtenformulier dat te vinden is op voorgenoemde website onder de link externe bijlagen 2013-11150. Dit klachtenformulier kunt u indienen bij de contactpersoon in het kader van de klachtenregeling van WSRL via klachtenmeldpuntaanbesteden@wsrl.nl. Deze contactpersoon is niet betrokken bij de uitvoering van deze aanbesteding en heeft een juridische achtergrond.

Aanvullende informatie

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix te bereiken via www.negometrix.com. Na kosteloze registratie op Negometrix zult u de benodigde toegang krijgen tot relevantie informatie van deze aanbesteding.

Inlichten.Eventuele vragen ter zake van het beschrijvend document dienen tot uiterlijk 24.3.2014 voor 12:00 uur via de module Vraag en Antwoord in Negometrix te zijn ingediend. Van de beantwoording van de vragen en overige verstrekte informatie, wordt door of namens deaanbestedende dienst de Nota van Inlichtingen opgemaakt, die deel uit zal gaan maken van hetBeschrijvend document.

De gestelde vragen en de antwoorden zullen worden geanonimiseerd Aanbestedende dienst streeft ernaar deze Nota van Inlichtingen uiterlijk 6 dagen voor inschrijving viade module Vraag en Antwoord te publiceren op www.negometrix.com. De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van Technischeinstallatiewerken 2012 (UAV 2012) zijn van toepassing.

Voorwaarden van de Inschrijver of andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de handgewezen. De Inschrijver dient zich volledig aan de door Waterschap Rivierenland gestelde voorwaarden te conformeren. Door het doen van een inschrijving gaat de Inschrijver daarmee akkoord.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 2012, conform artikel 2.30.1 van het ARW 2012, zullen de in voornoemde paragraaf bedoelde geschillen uitsluitend voorgelegd worden aan de burgerlijke rechter. Voor het overige dient in voorkomende paragrafen van de U.A.V. 2012 voor „(het arbitragereglement van) de Raad van Arbitrage voor de Bouw” gelezen te worden „(de procedureregeling van) de burgerlijke rechter”.

De aanbestedende dienst motiveert de bovenstaande afwijking van de U.A.V. 2012 als volgt: De bevoegdheid van de gewone rechter als bevoegde rechtsprekende instantie volgt automatisch uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Een keuze voor de gewone rechter is op basis van de wet automatisch als gerechtvaardigd en daarmee als proportioneel te beschouwen. KlachtenAlle belanghebbenden kunnen een klacht m.b.t. deze aanbesteding indienen bij de Aanbestedende dienst. Een omschrijving van zowel belanghebbenden als de gronden op basis waarvan belanghebbenden een klacht kunnen indienen is opgenomen in de klachtenregeling. De klachtenregeling staat op de website van overheid.nl : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2013-4051.html. Een eventuele klacht kunt u indienen door middel van het invullen van een klachtenformulier dat te vinden is op voorgenoemde website onder de link externe bijlagen 2013-11150. Dit klachtenformulier kunt u indienen bij de contactpersoon in het kader van de klachtenregeling van WSRL via klachtenmeldpuntaanbesteden@wsrl.nl. Deze contactpersoon is niet betrokken bij de uitvoering van deze aanbesteding en heeft een juridische achtergrond.

Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Korte beschrijving:

— tot 2005 heeft op de Lekdijk binnen de werkgrens tussen Schoonhovenseveer en Everdingen op diverse trajecten dijkversterking plaatsgevonden;

— omdat rekening is gehouden met enige deformatie en zetting van het dijklichaam is de wegverharding niet afgebouwd, maar is over het algemeen maar 1 laag asfalt aangebracht;

— nu heeft de grootste zetting plaatsgevonden en moet in opdracht van Waterschap Rivierenland de wegverharding verder afgebouwd worden;

— het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. voorbereidende werkzaamheden;

b opnemen en/of verwijderen elementenverharding;

c. verwijderen asfaltverharding;

d. verwijderen markeringen;

e. verwijderen terreininrichting;

f. aanbrengen asfaltverharding;

g. (opnieuw) aanbrengen elementenverharding;

h. aanbrengen markeringen;

i. aanbrengen terreininrichting.

— op deze aanbesteding is het ARW2012 van toepassing;

— in afwijking van het ARW2012 vindt de gehele aanbesteding digitaal plaats.

Hoeveelheid of omvang:

— het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. voorbereidende werkzaamheden;

b opnemen en/of verwijderen elementenverharding;

c. verwijderen asfaltverharding;

d. verwijderen markeringen;

e. verwijderen terreininrichting;

f. aanbrengen asfaltverharding;

g. (opnieuw) aanbrengen elementenverharding;

h. aanbrengen markeringen;

i. aanbrengen terreininrichting.

Referentienummer: 201403109
Plaats van uitvoering
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering:

— het werk is gelegen op de Lekdijk tussen Schoonhovenseveer en Everdingen;

— en dan specifiek Schoonhovenseveer – Lexmond en het traject A27-Everdingen;

— het werk is opgedeeld in 3 delen per gemeente;

— deel 1 ligt in de gemeente Zederik en loopt van het begin van de Lekdijk te Nieuwpoort tot aan de Langesteinseweg te Tienhoven;

— deel 2 ligt in de gemeente Molenwaard en loopt vanaf de Langesteinseweg te Tienhoven tot aan de Lijsterbesweg te Lexmond;

— het laatste deel van trace loopt boven Lexmond op de Kortenhoevedijk;

— deel 3 ligt in de gemeente Vianen en loopt van het begin van Lekdijk 12 (bij de A27) tot aan de Diefdijk bij fortEverdingen.

Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelname
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen:

1. De Aanbestedende dienst sluit inschrijvers uit van deelname aan deze aanbesteding die zich bevinden in 1 of meer van de omstandigheden, genoemd de artikelen 2.86 en 2.87 Aanbestedingswet 2012;Artikel 2.86 1;

— een aanbestedende dienst sluit een gegadigde of inschrijver jegens wie bij een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak een veroor-deling als bedoeld in het tweede lid is uitgesproken waarvan de aanbeste-dende dienst kennis heeft, uit van deelneming aan een overheidsopdracht of een aanbestedingsprocedure;

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden aangewezen veroorde-lingen ter zake van:

a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ van de Raad, (PbEG 1998, L 351);

b. omkoping in de zin van artikel 3 van het besluit van de Raad van 26.05.1997 (PbEG 1997, L 195) respectievelijk artikel 3, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad (PbEG 1998, L 358);

c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316);

d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10.6.1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166) zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 2001, 344).

3. Als veroordelingen als bedoeld in het tweede lid worden in ieder geval aangemerkt veroordelingen op grond van artikel 140, 177, 177 a, 178, 225, 226, 227, 227 a, 227b of 323 a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht;

4. De aanbestedende dienst betrekt bij de toepassing van het eerste lid uitsluitend rechterlijke uitspraken die in de 4 jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving onherroepelijk zijn geworden. Artikel 2.87:

— de aanbestedende dienst kan een inschrijver of gegadigde uitsluiten van deelneming aan een overheidsopdracht of een aanbestedingsprocedure op de volgende gronden:

a. de inschrijver of gegadigde verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens hem geldt een surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord, of de gegadigde of inschrijver verkeert in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving;

b. jegens de gegadigde of inschrijver is een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak gedaan op grond van de op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving wegens overtreding van een voor hem relevante beroepsgedragsregel;

c. de inschrijver of gegadigde heeft in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout begaan die door de aanbestedende dienst aannemelijk kan worden gemaakt;

d. de inschrijver of gegadigde heeft niet voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen; e. de gegadigde of inschrijver heeft zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen die door een aanbestedende dienst van hem waren verlangd of hij heeft die inlichtingen niet verstrekt.

— de aanbestedende dienst betrekt bij de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, uitsluitend onherroepelijke uitspraken die in de 4 jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving onherroepelijk zijn geworden en bij de toepassing van het eerste lid, onderdeel c, uitsluitend ernstige fouten die zich in de 4 jaar voorafgaand aan het genoemde tijdstip hebben voorgedaan. De inschrijver dient daartoe bij zijn inschrijving de eigen verklaring in te vullen, zie separaat bijgevoegde format eigen verklaring. De Aanbestedende dienst kan verzoeken om bewijsstukken te overleggen. Hieraan dient inschrijver binnen 7 dagen gevolg te geven.

Technische en professionele bekwaamheid:

— de Gegadigde moet in het bezit zijn van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001:2008 „Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen”, of een vergelijkbaar kwaliteitssysteem, dat betrekking heeft op de aard van de opdracht;

— dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie);

— de Gegadigde dient in het bezit te zijn van een geldig veiligheidscertificaat VCA**(of gelijkwaardig);

— het certificaat moet zijn afgegeven door een certificerende instelling, die is erkend door een nationale accreditatie instelling.

Minimumeisen:

1.De Inschrijver moet aan de hand van referenties aantonen dat wordt voldaan aan de volgende minimumeisen:

— de Inschrijver dient in de afgelopen 5 jaren, voorafgaande aan de aankondiging van deze opdracht, tenminste 1 project betreffende het asfalteren van een rijbaan (volledige asfaltconstructie, fundering tot en met asfaltdeklaag), buiten de bebouwde kom, > 1 km, naar tevredenheid van de opdrachtgever hebben uitgevoerd;

— het gefactureerde bedrag dient minimaal 500 000 EUR,- (exclusief btw) te bedragen.

Uitvoering van de opdracht
Vereiste deposito's en garanties:

— zekerheidstelling. De bankverklaring/bereidverklaring tot het leveren van een bankgarantie dient te wordenverstrekt door een in 1 der lidstaten van de EU gevestigde en te goeder naam en faam bekendstaande bankinstelling of verzekeringsmaatschappij;

— indien een bankverklaring/bereidverklaring door een verzekeringsmaatschappij wordt verstrekt, dient deze maatschappij te beschikken overeen vergunning als bedoeld in artikel 10 van de Wet toezicht schade- verzekeringsbedrijf in de branche 15 „Borgtocht”;

— voor bepalingen ten aanzien van de te leveren bankgarantie na gunning, wordt verwezen naar het bestek 14009, deel 3, paragraaf 01 07.

Belangrijkste financieringsvoorwaarden en betalingsregelingen en/of verwijzing naar de relevante bepalingen die daarop van toepassing zijn: Zie aanbestedingsleidraad en bestek
Rechtsvorm van de combinatie van ondernemers aan wie de opdracht wordt gegund:

— een gegadigde kan (zich) slechts eenmaal inschrijven;

— ofwel als zelfstandige Inschrijver, dan wel als onderdeel van een samenwerkingsverband (combinatie) dan wel als onder aannemer;

— het vorenstaande geldt eveneens voor ondernemingen die deel uitmaken van een groep als bedoeld inartikel 2:24b BW;

— slechts 1 onderneming uit die groep kan (zich) Inschrijven als zelfstandig Inschrijver, als onderdeel vaneen samenwerkingsverband (combinatie) of als onderaannemer, tenzij zij kunnen aantonen dat zij zelfstandig, dat wil zeggen volledig onafhankelijk en zonder wetenschap van het ter zake relevantemarktgedrag van de ander, inschrijven;

— het gevormde samenwerkingsverband bij inschrijving dient gedurende het gehele project in stand teblijven.

Procedure
Geldigheidsduur van de inschrijving: 50 dagen
Datum opening inschrijvingen: 2014-04-08 📅
Plaats van opening: Via het digitale platform Negometrix.
Plaats: Via het digitale platform Negometrix.
Talen
Taal: Nederlands 🗣️

Aanbestedende dienst
Contact
Contactpunt: Waterschap Rivierenland
mw. M.G. van Os
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=12404 🌏

Referentie
Identificatoren
Door de aanbestedende dienst toegekend referentienummer: 201403109
Aanvullende informatie

Inlichten.Eventuele vragen ter zake van het beschrijvend document dienen tot uiterlijk 24.3.2014 voor 12:00 uur via de module Vraag en Antwoord in Negometrix te zijn ingediend. Van de beantwoording van de vragen en overige verstrekte informatie, wordt door of namens deaanbestedende dienst de Nota van Inlichtingen opgemaakt, die deel uit zal gaan maken van hetBeschrijvend document.

De gestelde vragen en de antwoorden zullen worden geanonimiseerd Aanbestedende dienst streeft ernaar deze Nota van Inlichtingen uiterlijk 6 dagen voor inschrijving viade module Vraag en Antwoord te publiceren op www.negometrix.com. De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van Technischeinstallatiewerken 2012 (UAV 2012) zijn van toepassing.

Voorwaarden van de Inschrijver of andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de handgewezen. De Inschrijver dient zich volledig aan de door Waterschap Rivierenland gestelde voorwaarden te conformeren. Door het doen van een inschrijving gaat de Inschrijver daarmee akkoord.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 2012, conform artikel 2.30.1 van het ARW 2012, zullen de in voornoemde paragraaf bedoelde geschillen uitsluitend voorgelegd worden aan de burgerlijke rechter. Voor het overige dient in voorkomende paragrafen van de U.A.V. 2012 voor „(het arbitragereglement van) de Raad van Arbitrage voor de Bouw” gelezen te worden „(de procedureregeling van) de burgerlijke rechter”.

De aanbestedende dienst motiveert de bovenstaande afwijking van de U.A.V. 2012 als volgt: De bevoegdheid van de gewone rechter als bevoegde rechtsprekende instantie volgt automatisch uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Een keuze voor de gewone rechter is op basis van de wet automatisch als gerechtvaardigd en daarmee als proportioneel te beschouwen. KlachtenAlle belanghebbenden kunnen een klacht m.b.t. deze aanbesteding indienen bij de Aanbestedende dienst. Een omschrijving van zowel belanghebbenden als de gronden op basis waarvan belanghebbenden een klacht kunnen indienen is opgenomen in de klachtenregeling. De klachtenregeling staat op de website van overheid.nl : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2013-4051.html. Een eventuele klacht kunt u indienen door middel van het invullen van een klachtenformulier dat te vinden is op voorgenoemde website onder de link externe bijlagen 2013-11150. Dit klachtenformulier kunt u indienen bij de contactpersoon in het kader van de klachtenregeling van WSRL via klachtenmeldpuntaanbesteden@wsrl.nl. Deze contactpersoon is niet betrokken bij de uitvoering van deze aanbesteding en heeft een juridische achtergrond.

Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Gelderland
Poststad: Arnhem
Land: Nederland 🇳🇱
Informatie over termijnen voor beroep:

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 2012, conform artikel 2.30.1 van het ARW 2012, zullen de in voornoemde paragraaf bedoelde geschillen uitsluitend voorgelegd worden aan de burgerlijke rechter. Voor het overige dient in voorkomende paragrafen van de U.A.V. 2012 voor „(het arbitragereglement van)de Raad van Arbitrage voor de Bouw” gelezen te worden „(de procedureregeling van) de burgerlijke rechter”.

De aanbestedende dienst motiveert de bovenstaande afwijking van de U.A.V. 2012 als volgt: De bevoegdheid van de gewone rechter als bevoegde rechtsprekende instantie volgt automatisch uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Een keuze voor de gewone rechter is op basis van de wetautomatisch als gerechtvaardigd en daarmee als proportioneel te beschouwen. Een geschil wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt door het uitbrengen van een dagvaarding. Waterschap Rivierenland sluit de Overeenkomst, in ieder geval niet eerder dan na verloop van een periode van 20 kalenderdagen, na de mededeling van de voorgenomen gunningsbeslissing aan de Inschrijvers. Gedurende deze periode kunnen Inschrijvers bezwaar maken tegen de voorgenomen gunningsbeslissing, en wel door betekening van een dagvaarding in kort geding. De 20 kalenderdagen betreft een fatale termijn. Inschrijvers wordt verzocht om van een dergelijke dagvaarding in ieder geval een kopie aan het adres van Waterschap Rivierenland te doen toekomen, binnen de 20 dagen. Waterschap Rivierenland is bevoegd de voorgenomen gunningsbeslissing te herzien, zolang Waterschap Rivierenland de Overeenkomst niet is aangegaan. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Waterschap Rivierenland de Overeenkomst heeft getekend. Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen- daaronder begrepen een geschil dat slechts door een van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd - dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding, wordt beslecht door de rechtbank Gelderland te Arnhem.

Bron: OJS 2014/S 042-069130 (2014-02-25)

Award Aankondiging (2014-06-17)
Object
Aankondigingsmetadata
Documenttype: Award Aankondiging

Procedure
Type bod: Niet van toepassing

Aanbestedende dienst
Identiteit
Type aanbestedende dienst: Regionale of plaatselijke instantie
Postadres: De Blomboogerd 1

Referentie
Datums
Verzenddatum: 2014-06-17 📅
Publicatiedatum: 2014-06-20 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2014/S 117-206079
Verwijst naar aankondiging: 2014/S 42-069130
PB-S nummer: 117
Aanvullende informatie

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix te bereiken via www.negometrix.com Na kosteloze registratie op Negometrix zult u de benodigde toegang krijgen tot relevantie informatie van deze aanbesteding. De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van Technischeinstallatiewerken 2012 (UAV 2012) zijn van toepassing. Voorwaarden van de Inschrijver of andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de handgewezen. De Inschrijver dient zich volledig aan de door Waterschap Rivierenland gestelde voorwaarden teconformeren. Door het doen van een inschrijving gaat de Inschrijver daarmee akkoord. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 49 van de UAV 2012, conform artikel 2.30.1 van het ARW 2012, zullen de in voornoemde paragraaf bedoelde geschillen uitsluitend voorgelegd worden aan de burgerlijke rechter. Voor het overige dient in voorkomende paragrafen van de UAV 2012 voor „(het arbitragereglement van) de Raad van Arbitrage voor de Bouw” gelezen te worden „(de procedureregeling van) de burgerlijke rechter”. De aanbestedende dienst motiveert de bovenstaande afwijking van de UAV 2012 als volgt: De bevoegdheid van de gewone rechter als bevoegde rechtsprekende instantie volgt automatisch uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Een keuze voor de gewone rechter is op basis van de wet automatisch als gerechtvaardigd en daarmee als proportioneel te beschouwen. Klachten Alle belanghebbenden kunnen een klacht m.b.t. deze aanbesteding indienen bij de Aanbestedende dienst. Een omschrijving van zowel belanghebbenden als de gronden op basis waarvan belanghebbenden een klacht kunnen indienen is opgenomen in de klachtenregeling. De klachtenregeling staat op de website van overheid.nl: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2013-4051.html Een eventuele klacht kunt u indienen door middel van het invullen van een klachtenformulier dat te vinden is op voorgenoemde website onder de link externe bijlagen 2013-11150. Dit klachtenformulier kunt u indienen bij de contactpersoon in het kader van de klachtenregeling van WSRL via klachtenmeldpuntaanbesteden@wsrl.nl. Deze contactpersoon is niet betrokken bij de uitvoering van deze aanbesteding en heeft een juridische achtergrond.

Aanvullende informatie

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix te bereiken via www.negometrix.com Na kosteloze registratie op Negometrix zult u de benodigde toegang krijgen tot relevantie informatie van deze aanbesteding. De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van Technischeinstallatiewerken 2012 (UAV 2012) zijn van toepassing. Voorwaarden van de Inschrijver of andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de handgewezen. De Inschrijver dient zich volledig aan de door Waterschap Rivierenland gestelde voorwaarden teconformeren. Door het doen van een inschrijving gaat de Inschrijver daarmee akkoord. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 49 van de UAV 2012, conform artikel 2.30.1 van het ARW 2012, zullen de in voornoemde paragraaf bedoelde geschillen uitsluitend voorgelegd worden aan de burgerlijke rechter. Voor het overige dient in voorkomende paragrafen van de UAV 2012 voor „(het arbitragereglement van) de Raad van Arbitrage voor de Bouw” gelezen te worden „(de procedureregeling van) de burgerlijke rechter”. De aanbestedende dienst motiveert de bovenstaande afwijking van de UAV 2012 als volgt: De bevoegdheid van de gewone rechter als bevoegde rechtsprekende instantie volgt automatisch uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Een keuze voor de gewone rechter is op basis van de wet automatisch als gerechtvaardigd en daarmee als proportioneel te beschouwen. Klachten Alle belanghebbenden kunnen een klacht m.b.t. deze aanbesteding indienen bij de Aanbestedende dienst. Een omschrijving van zowel belanghebbenden als de gronden op basis waarvan belanghebbenden een klacht kunnen indienen is opgenomen in de klachtenregeling. De klachtenregeling staat op de website van overheid.nl: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2013-4051.html

Een eventuele klacht kunt u indienen door middel van het invullen van een klachtenformulier dat te vinden is op voorgenoemde website onder de link externe bijlagen 2013-11150. Dit klachtenformulier kunt u indienen bij de contactpersoon in het kader van de klachtenregeling van WSRL via klachtenmeldpuntaanbesteden@wsrl.nl. Deze contactpersoon is niet betrokken bij de uitvoering van deze aanbesteding en heeft een juridische achtergrond.

Object
Plaats van uitvoering
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering:

Het werk is gelegen op de Lekdijk tussen Schoonhovenseveer en Everdingen. En dan specifiek Schoonhovenseveer – Lexmond en het traject A27-Everdingen. Het werk is opgedeeld in 3 delen per gemeente:

Deel 1 ligt in de gemeente Zederik en loopt van het begin van de Lekdijk te Nieuwpoort tot aan de Langesteinseweg te Tienhoven.

Deel 2 ligt in de gemeente Molenwaard en loopt vanaf de Langesteinseweg te Tienhoven tot aan de Lijsterbesweg te Lexmond. Het laatste deel van trace loopt boven Lexmond op de Kortenhoevedijk.

Deel 3 ligt in de gemeente Vianen en loopt van het begin van Lekdijk 12 (bij de A27) tot aan de Diefdijk bij fort Everdingen.

Procedure
Gunningscriteria
Criterium: 1. Prijs (3389000)
2. Plan van Aanpak Bereikbaarheid (100000)
3. Plan van Aanpak Communicatie (100000)
4. Plan van Aanpak Veiligheid (100000)
5. Duurzaamheid CO2 prestatieladder (100000)

Gunning van het contract
Datum van sluiting van de overeenkomst: 2014-05-09 📅
Naam: Fa. Gebr. van der Lee
Postadres: Lekdijk 28
Poststad: Hagestein
Postcode: 4124 KC
Land: Nederland 🇳🇱
Informatie over aanbestedingen
Aantal ontvangen offertes: 10

Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Informatie over termijnen voor beroep:

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 49 van de UAV 2012, conform artikel 2.30.1 van het ARW 2012, zullen de in voornoemde paragraaf bedoelde geschillen uitsluitend voorgelegd worden aan de burgerlijke rechter. Voor het overige dient in voorkomende paragrafen van de UAV 2012 voor „(het arbitragereglement van)de Raad van Arbitrage voor de Bouw” gelezen te worden „(de procedureregeling van) de burgerlijke rechter”. De aanbestedende dienst motiveert de bovenstaande afwijking van de UAV 2012 als volgt: De bevoegdheid van de gewone rechter als bevoegde rechtsprekende instantie volgt automatisch uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Een keuze voor de gewone rechter is op basis van de wetautomatisch als gerechtvaardigd en daarmee als proportioneel te beschouwen. Een geschil wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt door het uitbrengen van een dagvaarding. Waterschap Rivierenland sluit de Overeenkomst, in ieder geval niet eerder dan na verloop van een periode van 20 kalenderdagen, na de mededeling van de voorgenomen gunningsbeslissing aan de Inschrijvers. Gedurende deze periode kunnen Inschrijvers bezwaar maken tegen de voorgenomen gunningsbeslissing, en wel door betekening van een dagvaarding in kort geding. De 20 kalenderdagen betreft een fatale termijn. Inschrijvers wordt verzocht om van een dergelijke dagvaarding in ieder geval een kopie aan het adres van Waterschap Rivierenland te doen toekomen, binnen de 20 dagen. Waterschap Rivierenland is bevoegd de voorgenomen gunningsbeslissing te herzien, zolang Waterschap Rivierenland de Overeenkomst niet is aangegaan. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Waterschap Rivierenland de Overeenkomst heeft getekend. Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen- daaronder begrepen een geschil dat slechts door een van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd - dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding, wordt beslecht door de rechtbank Gelderland te Arnhem.

Bron: OJS 2014/S 117-206079 (2014-06-17)

Nieuwe aankopen in verwante categorieën 🆕

Bouwwerkzaamheden (>20 nieuwe aankopen)

Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden (>20)

Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen (19)

Aanleg van snelwegen en wegen (8)

Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen (2)

Wegenbouwwerken