RAW Bestek nr. GM322221-1 inzake Dijkverbetering Merwededijk, Werkendam

Waterschap Rivierenland

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: het aanbrengen van een dijk met bijbehorend grondwerk, het aanbrengen van combiwanden en damwanden, het aanbrengen en beproeven van groutankers. En tenslotte het aanbrengen van verhardingen.

Deadline

De termijn voor de ontvangst van de offertes was 2013-05-07. De aanbesteding werd gepubliceerd op 2013-03-27.

Wie?

• Waterschap Rivierenland

Wat?

Waar?

• Noord-Brabant › Midden-Noord-Brabant

Aankoopgeschiedenis

Datum	Document
2013-03-27	Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een opdracht (2013-03-27)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Bouwen van dijk
Hoeveelheid of omvang:

a.het verrichten van opruimingswerkzaamheden;b.het ontgraven van de Cloppenwaard, ca 30.000 m3;c.Het verwijderen van dijklichaam, ca 26.000 m3;d.het aanbrengen van een dijk, ca 500 m1;e.het aanbrengen van riolering ca 1000 m1;f.het aanbrengen van combiwanden, ca 100 m1;g.het aanbrengen van damwanden ca 100 m1;h.het aanbrengen en beproeven van groutankers, ca 200 sti.het aanbrengen van verhardingen, ca 10.000 m2.Het werk opleveren op 1 december 2015.

Aankondigingsmetadata
Originele taal: Nederlands 🗣️
Documenttype: Aankondiging van een opdracht
Aard van de opdracht: Werken
Regelgeving: Europese Unie, met GPA-deelname
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)
Code: Bouwen van dijk 📦

Procedure
Type procedure: Openbare procedure
Type bod: Inschrijving voor alle percelen
Gunningscriteria
Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving

Aanbestedende dienst
Identiteit
Land: Nederland 🇳🇱
Type aanbestedende dienst: Publiekrechtelijke instelling
Naam aanbestedende dienst: Waterschap Rivierenland
Postadres: Postbus 599
Postcode: 4000 AN
Poststad: Tiel
Contact
Internetadres: http://www.waterschaprivierenland.nl 🌏
Telefoon: +31 344649090 📞
Fax: +31 344649099 📠

Referentie
Datums
Verzenddatum: 2013-03-27 📅
Indieningstermijn: 2013-05-07 📅
Publicatiedatum: 2013-03-29 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2013/S 063-105267
PB-S nummer: 63
Aanvullende informatie

De in artikel 2.29.2 van het ARW 2005 bedoelde gunningscriteria is EMVI met dien verstande dat bij overschrijding door de inschrijfprijs van het vooraf door de opdrachtgever vastgelegde maximale uitvoeringsbudget niet tot gunning wordt overgegaan. 0.02 PROCEDURE: Op deze aanbesteding is het aanbestedingsreglement ARW 2005, hoofdstuk 2, Openbare procedure, Europees, van toepassing. 0.03 INLICHTINGEN: 0.03-1 Uitsluitend per e-mail. Vragen ten behoeve van deze inlichtingen kunnen op het adres genoemd in Afdeling I.1 onder "Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:", worden ingediend voor 12 april 2013, 12.00 uur 0.03-2 Van de verstrekte inlichtingen wordt een nota van inlichtingen opgesteld, welke op 16 april 2013 op de aanbestedingskalender wordt geplaatst. 0.03-3 Een aanwijzing vindt niet plaats. 0.03-4 Vragen ten behoeve van de 2e ronde inlichtingen worden ingediend voor 19 april 2013, 12.00 uur. 0.03-5 Van de verstrekte 2e ronde inlichtingen wordt een 2e nota van inlichtingen opgesteld, welke op 23 april 2013 op de aanbestedingskalender wordt geplaatst 0.04 INSCHRIJVING: 0.04-1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2010). 0.04-2 Zie Afdeling IV.3.4 en IV.3.8 0.04-3 Bij de inschrijving dienen de navolgende stukken te zijn gevoegd: a) inschrijvingsbiljet. b) inschrijvingsstaat. c) verklaring bestuurder Model K. De inschrijver dient, na aanbesteding, na een schriftelijk verzoek daartoe, binnen 10 dagen gerekend vanaf de dag van verzending van het verzoek, aan de aanbestedende dienst te overleggen (een) uittreksel(s) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, waaruit blijkt dat de bestuurder die model K heeft ondertekend de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. d) eigen verklaring(en). f) een voorlopig plan van aanpak met betrekking tot de EMVI-criteria, zie Afdeling IV.2.1. 0.04-4 Indien de inschrijving wordt verzonden naar het adres genoemd in Afdeling I.1) onder "Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:", dient op de offerte-enveloppe in de linkerbovenhoek de volgende tekst te worden opgenomen: "AANBESTEDING Bestek Dijkverbetering Merwededijk, Werkendam, NIET OPENEN!" 0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT: Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2010). 0.06 AANBESTEDING: Zie Afdeling IV.3.4 en IV.3.8. 0.08 DISCLAIMER Indien van het bestek, of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm, dient de door hem verstrekte versie in pdf-formaat beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV en van het in het bestek dan wel in de aankondiging genoemde aanbestedingsreglement. De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

Aanvullende informatie

De in artikel 2.29.2 van het ARW 2005 bedoelde gunningscriteria is EMVI met dien verstande dat bij overschrijding door de inschrijfprijs van het vooraf door de opdrachtgever vastgelegde maximale uitvoeringsbudget niet tot gunning wordt overgegaan.

0.02 PROCEDURE:

Op deze aanbesteding is het aanbestedingsreglement ARW 2005, hoofdstuk 2, Openbare procedure, Europees, van toepassing.

0.03 INLICHTINGEN:

0.03-1 Uitsluitend per e-mail. Vragen ten behoeve van deze inlichtingen kunnen op het adres genoemd in Afdeling I.1 onder "Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:", worden ingediend voor 12 april 2013, 12.00 uur

0.03-2 Van de verstrekte inlichtingen wordt een nota van inlichtingen opgesteld, welke op 16 april 2013 op de aanbestedingskalender wordt geplaatst.

0.03-3 Een aanwijzing vindt niet plaats.

0.03-4 Vragen ten behoeve van de 2e ronde inlichtingen worden ingediend voor 19 april 2013, 12.00 uur.

0.03-5 Van de verstrekte 2e ronde inlichtingen wordt een 2e nota van inlichtingen opgesteld, welke op 23 april 2013 op de aanbestedingskalender wordt geplaatst

0.04 INSCHRIJVING:

0.04-1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2010).

0.04-2 Zie Afdeling IV.3.4 en IV.3.8

0.04-3 Bij de inschrijving dienen de navolgende stukken te zijn gevoegd:

a) inschrijvingsbiljet.

b) inschrijvingsstaat.

c) verklaring bestuurder Model K.

De inschrijver dient, na aanbesteding, na een schriftelijk verzoek daartoe, binnen 10 dagen gerekend vanaf de dag van verzending van het verzoek, aan de aanbestedende dienst te overleggen (een) uittreksel(s) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, waaruit blijkt dat de bestuurder die model K heeft ondertekend de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt.

d) eigen verklaring(en).

f) een voorlopig plan van aanpak met betrekking tot de EMVI-criteria, zie Afdeling IV.2.1.

0.04-4 Indien de inschrijving wordt verzonden naar het adres genoemd in Afdeling I.1) onder "Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:", dient op de offerte-enveloppe in de linkerbovenhoek de volgende tekst te worden opgenomen: "AANBESTEDING Bestek Dijkverbetering Merwededijk, Werkendam, NIET OPENEN!"

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT:

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2010).

0.06 AANBESTEDING:

Zie Afdeling IV.3.4 en IV.3.8.

0.08 DISCLAIMER

Indien van het bestek, of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt

maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere

automatisch leesbare vorm, dient de door hem verstrekte versie in pdf-formaat

beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV en van het in het bestek dan wel in de aankondiging genoemde aanbestedingsreglement.

De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als

hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de

opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Korte beschrijving:

Hoeveelheid of omvang:

a.het verrichten van opruimingswerkzaamheden;

b.het ontgraven van de Cloppenwaard, ca 30.000 m3;

c.Het verwijderen van dijklichaam, ca 26.000 m3;

d.het aanbrengen van een dijk, ca 500 m1;

e.het aanbrengen van riolering ca 1000 m1;

f.het aanbrengen van combiwanden, ca 100 m1;

g.het aanbrengen van damwanden ca 100 m1;

h.het aanbrengen en beproeven van groutankers, ca 200 st

i.het aanbrengen van verhardingen, ca 10.000 m2.

Het werk opleveren op 1 december 2015.

Referentienummer: 322221
Plaats van uitvoering
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering: In en rondom de straten Sasdijk, Sleeuwijksedijk en Richter te Werkendam.

Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelname
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen:

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

A. Met het inschrijven op dit bestek verklaart de inschrijver dat hij voldoet aan de gestelde eisen (met verwijzing naar het ARW 2005 artikel 2.14).

Verlangde bewijsstukken op basis van de afdelingen III.2.1 t/m III.2.3 dienen, na de aanbesteding, na een schriftelijk verzoek daartoe binnen 10 dagen gerekend vanaf de dag van verzending van het verzoek, aan de aanbestedende dienst overlegd te worden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of aangegeven dat deze bewijsstukken als onderdeel van de aanbieding moeten worden ingediend.

(Verlangde bewijsstukken zijn veelal geaccentueerd met "==>" en "AANTONEN MET:")

B. Juridische situatie

De eisen waaraan een inschrijver of gegadigde moet voldoen:

Niet in een of meer van de omstandigheden verkeren als bedoeld in artikel 2.7.1, 2.7.2 en 2.7.4 sub a t/m g van het ARW 2005.

==> Het niet van toepassing zijn van deze uitsluitingsgronden AANTONEN MET: De bewijsstukken zoals vermeld in artikel 2.7.5 van het ARW 2005, echter,

- voor a. en b. een verklaring, niet ouder dan 3 maanden, van de griffier van de bevoegde rechtbank

- voor c. en d. Op verzoek indienen van een verklaring omtrent het gedrag, niet ouder dan 6 maanden, bedoeld in artikel 28 van de Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens (VOG-verklaring)

- voor e. en f. een verklaring van de ontvanger, niet ouder dan 3 maanden (volksverzekeringen en belastingen)

C. ARBO- VERPLICHTINGEN

Informatie inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland, zoals bedoeld in het ARW 2005 artikel 2.6.2, zijn te verkrijgen bij de ministeries van respectievelijk Financiën, Infrastructuur en Milieu, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

==> Nakomen van ARBO- verplichtingen AANTONEN MET: Een verklaring (ARW 2005 artikel 2.6.3) waarin hij aangeeft dat hij bij de voorbereiding van zijn inschrijving rekening heeft gehouden met de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die gelden op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd.

D. G-REKENING

N.V.T.

Minimumeisen:

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

A. DRAAGKRACHT (artikel 2.8 van het ARW 2005)

==> AANTONEN MET: Een kopie van de polis, of een ander bewijs van verzekering, waaruit blijkt dat de inschrijver een doorlopende wettelijke aansprakelijkheids-verzekering heeft die mede verzekert de opdrachtgever en diens directie en adviseurs met een dekking van tenminste 2 miljoen euro per gebeurtenis.

B. OMZET

==> AANTONEN MET: Balansen of een verklaring betreffende de omzetten in de laatste 3 boekjaren waaruit tenminste blijkt een gemiddelde jaaromzet aan werken in de GWW-sector gelijk aan of groter dan 15.000.000,- euro.

A. REFERENTIES (artikel 2.9 van het ARW 2005)

A1. De inschrijver of gegadigde moet over voldoende capaciteit beschikken en ervaring hebben om het onderhavige werk op vakkundige en regelmatige wijze te kunnen uitvoeren en aantonen dat zij, in de periode van 5 jaar, voorafgaande aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen:

A1.a. ten minste een (1) project waarmee ervaring wordt aangetoond met de uitvoering van werken inhoudende dijkaanleg alsmede het in dat kader vervoeren en verwerken van klei, met een aandeel in de aannemingssom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan euro 3.000.000,- (excl. BTW). Deze opdracht is in de afgelopen 5 jaar door de aannemer uitgevoerd en volgens de regelen der kunst tot een goed einde gebracht.

A1.b tenminste een (1) project waarmee ervaring wordt aangetoond met de uitvoering van werken inhoudende aanleg van minimaal 60 meter combiwand met een diepte van minimaal 25 meter en de aanleg en beproeving van een verankering van groutankers. Deze opdracht is in de afgelopen 5 jaar door de aannemer uitgevoerd en volgens de regelen der kunst tot een goed einde gebracht.

A2. In plaats van de bewijsstukken zoals vermeld in artikel 2.9.1 sub a. van het ARW 2005, de bovenstaande onder A1 genoemde referenties, AANTONEN MET:

Van elk werk dient de volgende informatie te worden verstrekt:

1. korte omschrijving van het werk;

2. naam opdrachtgever eventueel met vermelding van de (regionale) directie;

3. aannemingssom (excl. B.T.W.);

4. gefactureerd bedrag (excl. B.T.W.);

5. datum van opdracht;

6. datum van oplevering;

7. overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel van oplevering);

8. indien uitgevoerd in combinatie: percentage aandeel in de combinatie en de juridische participatieverhouding en welk deel door welke participant is uitgevoerd of geregisseerd, met vermelding van bijbehorende bedragen;

9. onderdelen welke door onderaannemers zijn uitgevoerd met vermelding van bijbehorend bedrag.

B. TECHNISCHE CAPACITEIT

N.V.T.

C. SYSTEEMCERTIFICATEN

C1. De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 ''Kwaliteitsmanagementsystemen'' met een scope die betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland:de Raad voor Accreditatie).

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat (ARW 2005 art. 2.10).

C2. De inschrijver dient ten tijde van de aanbesteding en de uitvoering van de werkzaamheden in het bezit te zijn van een VCA-certificaat of een gelijkwaardig veiligheidsborgingssysteem.

De eventuele gelijkwaardigheid dient aangetoond te worden middels een door een onafhankelijke Veiligheids-certificerende Instelling uitgevoerde audit en een terzake afgegeven verklaring.

==> AANTONEN MET: Een door de inschrijver of gegadigde danwel een door de certificerende instantie gewaarmerkte kopie van de in sub C1. en C2. van dit artikel bedoelde systeemcertifica(a)t(en) of, ingeval van een combinatie van inschrijvers, een gewaarmerkte kopie van de systeemcertificaten van de combinatie of van alle deelnemers afzonderlijk. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers in de combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.

D. OVERIGE MINIMUMEISEN:

D1. De inschrijver dient ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden uitsluitend gebruik te maken van bodemintermediairs met een Kwalibo-erkenning.

D2. Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

E. TIJDSCHEMA'S

Uitvoering van de opdracht
Vereiste deposito's en garanties:

De zekerheid, van 5% van de aannemingssom, moet na het verlenen van de opdracht bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 10 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek. De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie/borgtocht en dient te worden verstrekt door een in een(1) der lidstaten van de EG gevestigde en een te goeder naam en faam bekend staande bank of verzekeringsmaatschappij.

Belangrijkste financieringsvoorwaarden en betalingsregelingen en/of verwijzing naar de relevante bepalingen die daarop van toepassing zijn:

De betaling vindt plaats conform de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2010) artikel 01.02.01 lid 03 en eenmaal(1) per vier weken.

Rechtsvorm van de combinatie van ondernemers aan wie de opdracht wordt gegund:

Een samenwerkingsverband van ondernemers kan één gezamenlijke inschrijving doen. In dat geval is het inschrijven door één van de ondernemers in het samenwerkingsverband, alleen of in samenwerking met anderen, niet toegestaan. Indien dit toch gebeurt, zullen alle inschrijvingen van samenwerkingsverbanden waarvan de ondernemer deel uitmaakt, dan wel van hemzelf als zelfstandige, ongeldig worden verklaard.

Procedure
Geldigheidsduur van de inschrijving: 45 dagen
Datum opening inschrijvingen: 2013-05-07 📅
Plaats van opening:

Inschrijving dient ingediend te worden bij Grontmij zie afd. I.1 opening kwantitatief deel en onder voorbehoud de uitslag van de aanbesteding: 24 mei 2013 - 11:00u

Plaats: Inschrijving dient ingediend te worden bij Grontmij zie afd. I.1 opening kwantitatief deel en onder voorbehoud de uitslag van de aanbesteding: 24 mei 2013 - 11:00u
Inlichtingen over gemachtigde personen en openingsprocedure:

Plan van Aanpak inschrijvers worden beoordeeld tussen 7 mei en 21 mei 2013.

Personen die de beoordeling mogen bijwonen: neen.

Bekendmaking kwalitatieve score, opening kwantitatief deel en onder voorbehoud de uitslag van de aanbesteding: 24 mei 2013 - 11:00u

Plaats Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: Ja, vertegenwoordigers van de inschrijvers

Talen
Taal: Nederlands 🗣️

Aanbestedende dienst
Contact
Contactpunt: Dhr. Ing.J.J.Th. Gianotten
Naam: Grontmij Nederland BV
Postadres: Postbus 1265
Poststad: Eindhoven
Postcode: 5602 BG
Contactpunt: Dhr. A. Engelen
Telefoon: +31 402651211 📞
E-mail: aad.engelen@grontmij.nl 📧
Fax: +31 402443797 📠
URL voor nadere inlichtingen: http://www.grontmij.nl 🌏
Naam: te downloaden via de aanbestedingskalender.nl
URL van de documenten: http://www.aanbestedingskalender.nl 🌏
URL voor deelname: http://www.grontmij.nl 🌏

Referentie
Identificatoren
Door de aanbestedende dienst toegekend referentienummer: 322221
Aanvullende informatie

0.02 PROCEDURE:

Op deze aanbesteding is het aanbestedingsreglement ARW 2005, hoofdstuk 2, Openbare procedure, Europees, van toepassing.

0.03 INLICHTINGEN:

0.03-1 Uitsluitend per e-mail. Vragen ten behoeve van deze inlichtingen kunnen op het adres genoemd in Afdeling I.1 onder "Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:", worden ingediend voor 12 april 2013, 12.00 uur

0.03-2 Van de verstrekte inlichtingen wordt een nota van inlichtingen opgesteld, welke op 16 april 2013 op de aanbestedingskalender wordt geplaatst.

0.03-3 Een aanwijzing vindt niet plaats.

0.03-4 Vragen ten behoeve van de 2e ronde inlichtingen worden ingediend voor 19 april 2013, 12.00 uur.

0.03-5 Van de verstrekte 2e ronde inlichtingen wordt een 2e nota van inlichtingen opgesteld, welke op 23 april 2013 op de aanbestedingskalender wordt geplaatst

0.04 INSCHRIJVING:

0.04-1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2010).

0.04-2 Zie Afdeling IV.3.4 en IV.3.8

0.04-3 Bij de inschrijving dienen de navolgende stukken te zijn gevoegd:

a) inschrijvingsbiljet.

b) inschrijvingsstaat.

c) verklaring bestuurder Model K.

De inschrijver dient, na aanbesteding, na een schriftelijk verzoek daartoe, binnen 10 dagen gerekend vanaf de dag van verzending van het verzoek, aan de aanbestedende dienst te overleggen (een) uittreksel(s) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, waaruit blijkt dat de bestuurder die model K heeft ondertekend de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt.

d) eigen verklaring(en).

f) een voorlopig plan van aanpak met betrekking tot de EMVI-criteria, zie Afdeling IV.2.1.

0.04-4 Indien de inschrijving wordt verzonden naar het adres genoemd in Afdeling I.1) onder "Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:", dient op de offerte-enveloppe in de linkerbovenhoek de volgende tekst te worden opgenomen: "AANBESTEDING Bestek Dijkverbetering Merwededijk, Werkendam, NIET OPENEN!"

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT:

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2010).

0.06 AANBESTEDING:

Zie Afdeling IV.3.4 en IV.3.8.

0.08 DISCLAIMER

Indien van het bestek, of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt

maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere

automatisch leesbare vorm, dient de door hem verstrekte versie in pdf-formaat

beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV en van het in het bestek dan wel in de aankondiging genoemde aanbestedingsreglement.

De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als

hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de

opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Land: Nederland 🇳🇱
Informatie over termijnen voor beroep:

Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen - daaronder begrepen een geschil dat slechts door een van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd - dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding, wordt beslecht door de rechtbank Arnhem.

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:

Indien een inschrijver zich niet kan verenigen met de gunningsbeslissing dan dient de inschrijver daartegen beroep in te stellen door een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde rechter uiterlijk binnen 15 dagen na verzending van de gunningsbeslissing, op straffe van het verval althans verwerking van het recht om nog op te mogen komen tegen de gunningsbeslissing.

Indien een inschrijver tegen een gunningsbeslissing een kortgeding aanhangig maakt, dient de oorspronkelijke begunstigde als partij in dit kort geding deel te nemen, op straffe van het verval althans verwerking van het recht om nog op te mogen komen tegen een eventueel gewijzigde gunningsbeslissing.

Bron: OJS 2013/S 063-105267 (2013-03-27)

Nieuwe aankopen in verwante categorieën 🆕

Bouwwerkzaamheden (>20 nieuwe aankopen)

Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden (>20)

Waterbouwwerkzaamheden (4)

Bouwwerkzaamheden voor dammen, kanalen, irrigatiekanalen en aquaducten (1)

Bouwwerkzaamheden voor dammen en dergelijke vaste installaties