Opsporing conventionele explosieven, Dordtse Kil 3 te Dordrecht

Gemeente Dordrecht

Zie bestek.

Deadline

De termijn voor de ontvangst van de offertes was 2013-01-15. De aanbesteding werd gepubliceerd op 2012-11-20.

Leveranciers

De volgende leveranciers worden genoemd in gunningsbesluiten of andere aanbestedingsdocumenten:

• Explosive Clearance Group BV

Wie?

• Gemeente Dordrecht

Wat?

• Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

Aankoopgeschiedenis

Datum	Document
2012-11-20	Aankondiging van een opdracht
2013-03-14	Award Aankondiging

Aankondiging van een opdracht (2012-11-20)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
Hoeveelheid of omvang: ZIe bestek.
Aankondigingsmetadata
Originele taal: Nederlands 🗣️
Documenttype: Aankondiging van een opdracht
Aard van de opdracht: Diensten
Regelgeving: Europese Unie, met GPA-deelname
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)
Code: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu 📦

Procedure
Type procedure: Openbare procedure
Type bod: Inschrijving voor alle percelen
Gunningscriteria
Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving

Aanbestedende dienst
Identiteit
Land: Nederland 🇳🇱
Type aanbestedende dienst: Regionaal of lokaal agentschap/bureau
Naam aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Postadres: Postbus 8
Postcode: 3300 AA
Poststad: Dordrecht
Contact
Internetadres: http://www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl 🌏
E-mail: gja.franssen@drechtsteden.nl 📧
Telefoon: +31 787702863 📞

Referentie
Datums
Verzenddatum: 2012-11-20 📅
Indieningstermijn: 2013-01-15 📅
Publicatiedatum: 2012-11-23 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2012/S 226-372304
PB-S nummer: 226
Aanvullende informatie

Inlichtingen worden door het Ingenieursbureau Drechtsteden verstrekt. Vragen kunnen uitsluitend worden gesteld via e-mail; tot maandag 13.12.2012, 12:00 uur aan de heer G. Franssen van het Ingenieursbureau Drechtsteden, met e-mail adres: GJA.Franssen@Drechtsteden.nl. De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk 20.12.2012, 12:00 uur gepubliceerd op www.aanbestedingskalender.nl.

Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Korte beschrijving: Zie bestek.
Duur: 36 maanden
Referentienummer: IBD/2012/782460
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)
Aanvullende CPV-code: FB02

Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelname
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen:

Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

1. Concept-projectplan met plan van aanpak

Onderdeel van de inschrijving betreft het indienen van een concept-projectplan met daarin opgenomen een plan van aanpak. Het concept-projectplan met plan van aanpak moet worden opsteld conform de vigerende certificering WSCS-OCE, conform het gestelde in art.01.01.02 lid 6 deel 3, art. 01.01.02 lid 5 deel 3 en conform het gestelde in het programma van eisen Dordtse Kil 3. Het concept-projectplan met plan van aanpak moet worden ingediend bij de inschrijving. Het niet indienen van een concep-projectplan met plan van aanpak heeft uitsluiting van de inschrijving tot gevolg. Oplage concept-projectplan bij indienen betreft 2x hardcopy en 1x digitaal op cd-rom of usb-stick.

2. Eigen Verklaring

Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver volledig ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten. Het niet indienen van de eigen verklaring heeft uitsluiting van de inschrijving tot gevolg. De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring moeten worden overlegd na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn. Het niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken heeft tot gevolg dat de inschrijver kan worden uitgesloten van opdrachtverlening.

3. Verklaring model K

De inschrijver dient ingevolge art. 2.25.3 van de ARW 2005 een rechtsgeldig ondertekende verklaring conform model K van de ARW 2005.

Economische en financiële draagkracht:

— Opgave van de totale omzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren (2009, 2010 en 2011).

Minimum van de totale jaaromzet van de onderneming = 2.000.000,- euro per boekjaar. De gegevens dienen te zijn gebaseerd op een, door een accountant ondertekende, goedkeurdende jaarrekening. De formele bewijsstukken omtrent de financiele draagkracht moeten worden ingediend tijdens de inschrijving. Het niet indienen van deze bewijsstukken heeft uitsluiting van de inschrijving tot gevolg.

Technische en professionele bekwaamheid:

— Opgave van drie referentiewerken uitgevoerd en opgeleverd in de laatste vijf jaar, vergelijkbaar met onderhavig opdracht qua aard en omvang. Vergelijkbaar qua aard zijn met name de werkzaamheden vermeld in dit bestek. Qua omvang dienen de referentiewerken een aanneemsom of een gefactureerd bedrag gelijk of groter dan 350.000,-- euro te hebben. Van elke referentie dient de volgende informatie te worden verstrekt:

a) korte omschrijving van het werk;

b) naam opdrachtgever;

c) aannemingssom (excl. B.T.W.);

d) gefactureerd bedrag (excl. B.T.W.);

e) datum van opdracht;

f) datum van oplevering;

g) overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel van oplevering)

Iedere referentie dient tevens ondertekend te zijn door de opdrachtgever van de betreffende opdracht waarmee hij aangeeft dat de opdracht naar tevredenheid is uitgevoerd. De formele bewijsstukken omtrent de technische bekwaamheid moeten worden ingediend tijdens de inschrijving. Het niet indienen van deze bewijsstukken heeft uitsluiting van de inschrijving tot gevolg.

Uitvoering van de opdracht
Vereiste deposito's en garanties:

Volgens het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) zal de aanbestedende dienst na het verlenen van de opdracht zekerheidstelling bedingen ter waarde van 5 % van de aanneemsom.

Belangrijkste financieringsvoorwaarden en betalingsregelingen en/of verwijzing naar de relevante bepalingen die daarop van toepassing zijn:

Vertragingen als gevolg van het niet tijdig starten, het niet naar redelijkheid en billijkheid verrichten van ter voltooing van een werk benodigde werkzaamheden of het niet in volle omvang verrichten van werkzaamheden, als bedoeld in deze paragraaf, kunnen leiden tot uitsluiting van volgens dit bestek te vergeven deelopdrachten.

Rechtsvorm van de combinatie van ondernemers aan wie de opdracht wordt gegund:

Combinaties van inschrijvers zijn toegestaan. Indien voor de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht een (tijdelijke) combinatie wordt gevormd met andere bedrijven, wordt van alle leden van die combinatie verlangd dat zij zich in een schriftelijke verklaring gezamenlijk en hoofdelijk achten aansprakelijk te stellen voor de juiste financiële en technische uitvoering van de opdracht. De combinatie is de aansprakelijk te stellen partij in het kader van de naleving van contractuele verplichtingen. Namens de combinatie treedt één rechtspersoon op als eindverantwoordelijke en als contactpersoon naar de Gemeente Dordrecht. De gegadigde mag derden inschakelen als onderaannemer. Gegadigde geeft op verzoek van de opdrachtgever binnen 5 dagen een opgave van de werkzaamheden welke in onderaanneming worden uitgevoerd en zomogelijk de namen van de betrokken onderaannemers. Indien een aanmelding wordt ingezonden door een samenwerkingsverband van aannemers of indien door middel van onderaannemerschap wordt ingeschreven, dient één rechtspersoon (binnen het samenwerkingsverband) als eindverantwoordelijke te worden aangewezen. Deze rechtspersoon is tevens de aansprakelijk te stellen partij in het kader van de naleving van contractuele verplichtingen. Tevens treedt deze rechtspersoon op als eindverantwoordelijke en als contactpersoon naar de Gemeente Dordrecht.

Procedure
Geldigheidsduur van de inschrijving: 90 dagen
Datum opening inschrijvingen: 2013-01-15 📅
Plaats van opening: Dordrecht.
Plaats: Dordrecht.
Gunningscriteria
Criterium: 1. Prijs (40)
2. Kwaliteit (60)
Talen
Taal: Nederlands 🗣️

Aanbestedende dienst
Contact
Contactpunt: Ingenieursbureau Drechtsteden
GJA. Franssen
Land: Nederland 🇳🇱

Referentie
Identificatoren
Door de aanbestedende dienst toegekend referentienummer: IBD/2012/782460
Aanvullende informatie

De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk 20.12.2012, 12:00 uur gepubliceerd op www.aanbestedingskalender.nl.

Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Dordrecht
Land: Nederland 🇳🇱
Informatie over termijnen voor beroep:

Indien u bezwaar heeft tegen de voorgenomen gunning dan kunt u binnen 15 dagen na de dagtekening van de voorgenomen gunning een kort geding aanhandig maken. Dit dient u schriftelijk en onder bijvoeging van een kopie dagvaarding bekend temaken bij de contactpersoon zoals genoemd in afdeling I. Na expiratie van de termijn van 15 dagen zal de opdracht gegund worden, onder opschortende voorwaarde dat er geen kortgeding aanhangig is gemaakt.

Bron: OJS 2012/S 226-372304 (2012-11-20)

Award Aankondiging (2013-03-14)
Object
Aankondigingsmetadata
Documenttype: Award Aankondiging

Procedure
Type bod: Niet van toepassing

Aanbestedende dienst
Contact
E-mail: gja.franssen@drechtsteden.nl 📧

Referentie
Datums
Verzenddatum: 2013-03-14 📅
Publicatiedatum: 2013-03-19 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2013/S 055-089998
Verwijst naar aankondiging: 2012/S 226-372304
PB-S nummer: 55

Gunning van het contract
Datum van sluiting van de overeenkomst: 2013-03-08 📅
Naam: Explosive Clearance Group BV
Postadres: Postbus 332
Poststad: Nijmegen
Postcode: 6500 AH
Land: Nederland 🇳🇱
Informatie over aanbestedingen
Aantal ontvangen offertes: 6
Bron: OJS 2013/S 055-089998 (2013-03-14)

Nieuwe aankopen in verwante categorieën 🆕

Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu (>20 nieuwe aankopen)