Ingenieursdiensten bouw Ongelijkvloerse kruising - HOV2
Gemeente Eindhoven
De opdracht behelst het leveren van expertise als hoofdconstructeur van het werk. De hoofdconstructeur is verantwoordelijk voor het constructieve ontwerp en uitwerkingen daarvan. Tevens is de hoofdconstructeur verantwoordelijk voor de controle van het werk van deelconstructeurs (berekeningen, tekeningen e.d), op basis van de aan het constructief ontwerp verbonden uitgangspunten. De hoofdconstructeur is zodoende tevens verantwoordelijk voor de gegevensverstrekking aan de deelconstructeur(s).
DeadlineDe termijn voor de ontvangst van de offertes was 2012-04-16. De aanbesteding werd gepubliceerd op 2012-03-16.
LeveranciersDe volgende leveranciers worden genoemd in gunningsbesluiten of andere aanbestedingsdocumenten:
Wie? Wat? Waar?
Aankoopgeschiedenis
| Datum | Document |
|---|---|
| 2012-03-16 | Aankondiging van een opdracht |
| 2014-02-06 | Award Aankondiging |
Aankondiging van een opdracht (2012-03-16)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
Hoeveelheid of omvang:
Aankondigingsmetadata
Originele taal: Nederlands 🗣️
Documenttype: Aankondiging van een opdracht
Aard van de opdracht: Diensten
Regelgeving: Europese Unie, met GPA-deelname
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)
Code: Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken 📦
Procedure
Type procedure: Niet-openbare procedure
Type bod: Inschrijving voor alle percelen
Gunningscriteria
Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
Aanbestedende dienst
Identiteit
Land: Nederland 🇳🇱
Type aanbestedende dienst: Regionale of plaatselijke instantie
Naam aanbestedende dienst: Gemeente Eindhoven
Postadres: Postbus 90150
Postcode: 5600 RB
Poststad: Eindhoven
Contact
Internetadres: http://www.eindhoven.nl 🌏
E-mail: m.matheeuwsen@eindhoven.nl 📧
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2012-03-16 📅
Indieningstermijn: 2012-04-16 📅
Publicatiedatum: 2012-03-21 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2012/S 56-091694
PB-S nummer: 56
Aanvullende informatie
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Korte beschrijving:
Hoeveelheid of omvang:
Referentienummer: 379040101
Plaats van uitvoering
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering:
Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelname
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen: Zie selectieleidraad.
Economische en financiële draagkracht: Zie selectieleidraad.
Minimumeisen: Zie selectieleidraad.
Technische en professionele bekwaamheid: Zie selectieleidraad.
Uitvoering van de opdracht
Vereiste deposito's en garanties: Geen.
Belangrijkste financieringsvoorwaarden en betalingsregelingen en/of verwijzing naar de relevante bepalingen die daarop van toepassing zijn: Wordt bekend gemaakt na de selectiefase.
Rechtsvorm van de combinatie van ondernemers aan wie de opdracht wordt gegund: Combinaties zijn toegestaan, geen voorgeschreven rechtsvorm.
Andere bijzondere voorwaarden:
Namen en beroepskwalificaties van het personeel ✅
Procedure
Verwacht aantal kandidaten: 5
Objectieve selectiecriteria: Zie selectieleidraad.
Plaats van opening: Eindhoven.
Plaats: Eindhoven.
Talen
Taal: Nederlands 🗣️
Aanbestedende dienst
Contact
Contactpunt: Gemeente Eindhoven, Sector Realisatie & Beheer
dhr. C. Verheijden
E-mail: info.rechtbankshertogenbosch@rechtspraak.nl 📧
Referentie
Datums
Startdatum: 2012-08-06 📅
Einddatum: 2014-08-06 📅
Identificatoren
Door de aanbestedende dienst toegekend referentienummer: 379040101
Aanvullende informatie
Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank 's-Hertogenbosch
Postadres: Leeghwaterlaan 8
Poststad: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: info.rechtbankshertogenbosch@rechtspraak.nl 📧
Telefoon: +31 736202020 📞
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl 🌏
Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
Zelfde als: Beoordelingsorgaan
Bron: OJS 2012/S 056-091694 (2012-03-16)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
Hoeveelheid of omvang:
De opdracht is samengesteld uit drie delen, te weten:— deel 1: het verzorgen van het technisch-constructieve gedeelte van de DO-fase (Definitief Ontwerp),— deel 2: uitwerken DO naar RAW-bestek en tekeningen, maken van berekeningen en controle van producten van derden,— deel 3 uitvoeren van aanvullende civiel-constructieve opdrachten op HOV2-tracé.
Toon meer
Originele taal: Nederlands 🗣️
Documenttype: Aankondiging van een opdracht
Aard van de opdracht: Diensten
Regelgeving: Europese Unie, met GPA-deelname
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)
Code: Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken 📦
Procedure
Type procedure: Niet-openbare procedure
Type bod: Inschrijving voor alle percelen
Gunningscriteria
Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
Aanbestedende dienst
Identiteit
Land: Nederland 🇳🇱
Type aanbestedende dienst: Regionale of plaatselijke instantie
Naam aanbestedende dienst: Gemeente Eindhoven
Postadres: Postbus 90150
Postcode: 5600 RB
Poststad: Eindhoven
Contact
Internetadres: http://www.eindhoven.nl 🌏
E-mail: m.matheeuwsen@eindhoven.nl 📧
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2012-03-16 📅
Indieningstermijn: 2012-04-16 📅
Publicatiedatum: 2012-03-21 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2012/S 56-091694
PB-S nummer: 56
Aanvullende informatie
De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure conform het Bao (Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten 2004/18/EG), betrekking hebbend op diensten als bedoeld in Bao Bijlage 2, onderdeel A.
Voor overige nadere inlichtingen zie de selectieleidraad.
Toon meer
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Korte beschrijving:
De opdracht behelst het leveren van expertise als hoofdconstructeur van het werk. De hoofdconstructeur is verantwoordelijk voor het constructieve ontwerp en uitwerkingen daarvan. Tevens is de hoofdconstructeur verantwoordelijk voor de controle van het werk van deelconstructeurs (berekeningen, tekeningen e.d), op basis van de aan het constructief ontwerp verbonden uitgangspunten. De hoofdconstructeur is zodoende tevens verantwoordelijk voor de gegevensverstrekking aan de deelconstructeur(s).
Toon meer
De opdracht is samengesteld uit drie delen, te weten:
— deel 1: het verzorgen van het technisch-constructieve gedeelte van de DO-fase (Definitief Ontwerp),
— deel 2: uitwerken DO naar RAW-bestek en tekeningen, maken van berekeningen en controle van producten van derden,
— deel 3 uitvoeren van aanvullende civiel-constructieve opdrachten op HOV2-tracé.
Plaats van uitvoering
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering:
De opdracht heeft betrekking op de kruising RING - Montgomerylaan in de gemeente Eindhoven.
Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelname
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen: Zie selectieleidraad.
Economische en financiële draagkracht: Zie selectieleidraad.
Minimumeisen: Zie selectieleidraad.
Technische en professionele bekwaamheid: Zie selectieleidraad.
Uitvoering van de opdracht
Vereiste deposito's en garanties: Geen.
Belangrijkste financieringsvoorwaarden en betalingsregelingen en/of verwijzing naar de relevante bepalingen die daarop van toepassing zijn: Wordt bekend gemaakt na de selectiefase.
Rechtsvorm van de combinatie van ondernemers aan wie de opdracht wordt gegund: Combinaties zijn toegestaan, geen voorgeschreven rechtsvorm.
Andere bijzondere voorwaarden:
De gemeente zal de delen gefaseerd opdragen, waarbij de opdracht voor een volgend deel afhankelijk wordt gesteld van de resultaten van het afgeronde deel, gewijzigde inzichten en / of gewijzigde besluitvorming of van andere oorzaken. De gemeente behoudt zich zodoende het recht voor deel 2 en/of deel 3 niet aan de Opdrachtnemer op te dragen.
Toon meer
De deelopdrachten dienen te worden uitgevoerd op basis van het door gemeente vastgesteld fasedocument 'Verkeerskundig VO'. Tezamen met de Selectieleidraad, Offerteaanvraag met bijlagen en Nota('s) van inlichtingen, de Aanmelding en de uiteindelijke Inschrijving, zijn dit de gezamenlijke contractstukken die deel zullen uitmaken van de af te sluiten overeenkomst van opdracht. De tekst van de overeenkomst zal samen met de offerteaanvraag in concept ter beschikking worden gesteld aan de vijf geselecteerde Gegadigden.
Toon meer
Procedure
Verwacht aantal kandidaten: 5
Objectieve selectiecriteria: Zie selectieleidraad.
Plaats van opening: Eindhoven.
Plaats: Eindhoven.
Talen
Taal: Nederlands 🗣️
Aanbestedende dienst
Contact
Contactpunt: Gemeente Eindhoven, Sector Realisatie & Beheer
dhr. C. Verheijden
E-mail: info.rechtbankshertogenbosch@rechtspraak.nl 📧
Referentie
Datums
Startdatum: 2012-08-06 📅
Einddatum: 2014-08-06 📅
Identificatoren
Door de aanbestedende dienst toegekend referentienummer: 379040101
Aanvullende informatie
De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure conform het Bao (Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten 2004/18/EG), betrekking hebbend op diensten als bedoeld in Bao Bijlage 2, onderdeel A.
Voor overige nadere inlichtingen zie de selectieleidraad.
Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank 's-Hertogenbosch
Postadres: Leeghwaterlaan 8
Poststad: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: info.rechtbankshertogenbosch@rechtspraak.nl 📧
Telefoon: +31 736202020 📞
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl 🌏
Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
Zelfde als: Beoordelingsorgaan
Bron: OJS 2012/S 056-091694 (2012-03-16)
Award Aankondiging (2014-02-06)
Object
Aankondigingsmetadata
Documenttype: Award Aankondiging
Procedure
Type bod: Niet van toepassing
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2014-02-06 📅
Publicatiedatum: 2014-02-11 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2014/S 029-047136
Verwijst naar aankondiging: 2012/S 56-091694
PB-S nummer: 29
Object
Plaats van uitvoering
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering:
Gunning van het contract
Datum van sluiting van de overeenkomst: 2012-07-13 📅
Naam: Adviesbureau voor Bouwconstructies Wagemaker BV
Postadres: Burgemeester Burgerslaan 44/30
Poststad: Rosmalen
Postcode: 5245 NH
Land: Nederland 🇳🇱
Informatie over aanbestedingen
Aantal ontvangen offertes: 10
Bron: OJS 2014/S 029-047136 (2014-02-06)
Object
Aankondigingsmetadata
Documenttype: Award Aankondiging
Procedure
Type bod: Niet van toepassing
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2014-02-06 📅
Publicatiedatum: 2014-02-11 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2014/S 029-047136
Verwijst naar aankondiging: 2012/S 56-091694
PB-S nummer: 29
Object
Plaats van uitvoering
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering:
De opdracht heeft betrekking op de kruising RING – Montgomerylaan in de gemeente Eindhoven.
Gunning van het contract
Datum van sluiting van de overeenkomst: 2012-07-13 📅
Naam: Adviesbureau voor Bouwconstructies Wagemaker BV
Postadres: Burgemeester Burgerslaan 44/30
Poststad: Rosmalen
Postcode: 5245 NH
Land: Nederland 🇳🇱
Informatie over aanbestedingen
Aantal ontvangen offertes: 10
Bron: OJS 2014/S 029-047136 (2014-02-06)
Nieuwe aankopen in verwante categorieën 🆕