Reconstructie Bedrijvenpark De Geer in de gemeente Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht

Reconstructie van de wegen en vervanging vervanging van de riolering in bedrijvenpark De Geer te Zwijndrecht.

Deadline

De termijn voor de ontvangst van de offertes was 2011-09-22. De aanbesteding werd gepubliceerd op 2011-07-07.

Wie?

• Gemeente Zwijndrecht

Wat?

• Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden › Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Waar?

• Zuidoost-Zuid-Holland

Aankoopgeschiedenis

Datum	Document
2011-07-07	Aankondiging van een opdracht
2011-07-14	Aanvullende inlichtingen

Aankondiging van een opdracht (2011-07-07)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Hoeveelheid of omvang: Zie bestek.
Aankondigingsmetadata
Originele taal: Nederlands 🗣️
Documenttype: Aankondiging van een opdracht
Aard van de opdracht: Werken
Regelgeving: Europese Unie, met GPA-deelname
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)
Code: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden 📦

Procedure
Type procedure: Openbare procedure
Type bod: Inschrijving voor alle percelen
Gunningscriteria
Laagste prijs

Aanbestedende dienst
Identiteit
Land: Nederland 🇳🇱
Type aanbestedende dienst: Regionaal of lokaal agentschap/bureau
Postadres: Postbus 619
Postcode: 3300 AP
Poststad: Dordrecht
Contact
Internetadres: http://www.zwijndrecht.nl/ 🌏
E-mail: r.penning@drechtsteden.nl 📧
Telefoon: +31 787702876 📞

Referentie
Datums
Verzenddatum: 2011-07-07 📅
Indieningstermijn: 2011-09-22 📅
Publicatiedatum: 2011-07-12 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2011/S 131-217297
PB-S nummer: 131
Aanvullende informatie

Inlichtingen worden door het Ingenieursbureau Drechtsteden verstrekt. Vragen kunnen uitsluitend worden gesteld via e-mail tot vrijdag 2.9.2011, 12:00 uur aan de heer R. Penning van het Ingenieursbureau Drechtsteden, met e-mail adres: R.Penning@drechtsteden.nl. De nota van inlichtingen zal vanaf maandag 12.9.2011 te downloaden zijn via de Aanbestedingskalender. Het RSU-bestand van dit bestek is op verzoek via bovenstaand e-mail adres te verkrijgen en zal tevens te downloadenzijn via de Aanbestedingskalender.

Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Korte beschrijving:

Reconstructie van de wegen en vervanging vervanging van de riolering in bedrijvenpark De Geer te Zwijndrecht.

Duur: 18 maanden
Referentienummer: 7733 IBD/2011/590699
Plaats van uitvoering
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering: Zwijndrecht.

Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelname
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen:

Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver volledig ingevulde en ondertekende.

Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten.

De inschrijver moet ingevolge artikel 2.25.3 van het ARW 2005 een rechtsgeldig ondertekende verklaring conform model K van het ARW 2005 bij de inschrijving indienen.

Economische en financiële draagkracht:

De verlangde bewijsstukken in het kader van artikel 2.8.2 van het ARW 2005 zijn:

— Opgave van de totale jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren (2008, 2009 en 2010).

Minimum van de totale jaaromzet van de onderneming = 10 000 000,-- per boekjaar.

— Opgave van de specifieke jaaromzet van civieltechnische werkzaamheden in de openbare ruimte van de onderneming over de laatste 3 boekjaren (2008, 2009 en 2010).

Minimum van de specifieke jaaromzet van de onderneming 6 000 000,- per boekjaar.

Samenwerkingsverbanden worden hierbij uitgesloten.

De gegevens dienen gebaseerd te zijn op de goedgekeurde jaarrekening.

Bij een combinatie wordt de eis van de gemiddelde jaaromzet verzwaard tot 125 % van de genoemde gemiddelde jaaromzet en dient minstens een van de deelnemers een gemiddelde jaaromzet hoger dan 75 % van de genoemde gemiddelde jaaromzet te hebben.

De formele bewijsstukken omtrent de financiële draagkracht moeten worden overgelegd na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.

Het niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken heeft tot gevolg dat de inschrijver wordt uitgesloten van opdrachtverlening.

Minimumeisen: Zie hierboven.
Technische en professionele bekwaamheid:

De verlangde bewijsstukken in het kader van artikel 2.9.2 van het ARW 2005 zijn:

— opgave van twee referentiewerken uitgevoerd en opgeleverd in de laatste 3 jaar, vergelijkbaar met onderhavige opdracht qua aard en omvang. Vergelijkbaar qua aard zijn met name de werkzaamheden vermeld onder paragraaf 1.04 van dit bestek.

Vergelijkbaar qua omvang dienen de referentiewerken een aanneemsom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan 4 000 000,- te hebben. Van elke referentie dient de volgende informatie te worden verstrekt:

a) korte omschrijving van het werk;

b) naam opdrachtgever;

c) aannemingssom (excl. btw);

d) gefactureerd bedrag (excl. btw);

e) datum van opdracht;

f) datum van oplevering;

g) overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel van oplevering).

Iedere referentie dient tevens ondertekend te zijn door de opdrachtgever van de betreffende opdracht, waarmee hij aangeeft dat de opdracht naar tevredenheid is uitgevoerd.

In geval van combinanten dienen ook 2 relevante referentieprojecten te worden ingediend. Het totaal der combinanten dient aan 120 % van de voornoemde eisen te voldoen.

De formele bewijsstukken omtrent de technische bekwaamheid moeten worden overgelegd na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.

Het niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken heeft tot gevolg dat de inschrijver wordt uitgesloten van opdrachtverlening.

Uitvoering van de opdracht
Vereiste deposito's en garanties:

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) zal de aanbestedende dienst voorafgaand aan het verlenen van de opdracht zekerheidstelling bedingen ter waarde van 5 % van de aanneemsom met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.07.01 (deel 3 van dit bestek).

Belangrijkste financieringsvoorwaarden en betalingsregelingen en/of verwijzing naar de relevante bepalingen die daarop van toepassing zijn:

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989 bedraagt 1 000,- per dag.

Bij oplevering eerder dan de in het bestek gestelde opleverdatum ontvangt de aannemer een bonus van 10 000,- per kalendermaand.

Rechtsvorm van de combinatie van ondernemers aan wie de opdracht wordt gegund:

Combinaties van inschrijvers zijn toegestaan. Indien voor de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht een (tijdelijke) combinatie wordt gevormd met andere bedrijven, wordt van alle leden van die combinatie verlangd dat zij zich in een schriftelijke verklaring gezamenlijk en hoofdelijk achten aansprakelijk te stellen voor de juiste financiële en technische uitvoering van de opdracht. De combinatie is de aansprakelijk te stellen partij in het kader van de naleving van contractuele verplichtingen. Namens de combinatie treedt één rechtspersoon op als eindverantwoordelijke en als contactpersoon voor Gemeente Zwijndrecht.

De gegadigde mag derden inschakelen als onderaannemer. Gegadigde geeft op verzoek van de opdrachtgever binnen vijf dagen een opgave van de werkzaamheden welke in onderaanneming worden uitgevoerd en zomogelijk de namen van de betrokken onderaannemers. Indien een aanmelding wordt ingezonden door een samenwerkingsverband van aannemers of indien door middel van onderaannemerschap wordt ingeschreven, dient één rechtspersoon.

(binnen het samenwerkingsverband) als eindverantwoordelijke te worden aangewezen. Deze rechtspersoon is tevens de aansprakelijk te stellen partij in het kader van de naleving van contractuele verplichtingen. Tevens treedt deze rechtspersoon op als eindverantwoordelijke en als contactpersoon voor gemeente Zwijndrecht.

Andere bijzondere voorwaarden:

De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001:2000 of gelijkwaardig, dat betrekking heeft op de aard van de dienstverlening.

Een gewaarmerkte en gedateerde kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001:2000 of gelijkwaardig dient te worden overgelegd na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn. Het certificaat moet aan de inschrijver zijn afgegeven door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Het certificaat moet geldig zijn op de datum van aanbesteding en gedurende de uitvoering. Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van de dienstverlening. Ingeval van een combinatie dient ofwel de combinatie, dan wel elk van de combinanten een door hem gewaarmerkte en gedateerde kopie van zijn certificaat bij het inschrijvingsbiljet te voegen.

De inschrijver dient in het bezit te zijn van een VCA**-certificaat of gelijkwaardig met daarop de scope van activiteiten waarvoor de onderneming is gecertificeerd en de datum van certificering. In geval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient de combinatie, dan wel alle deelnemers van die combinatie in het bezit te zijn van een VCA**-certificaat of gelijkwaardig.

Een gewaarmerkte en gedateerde kopie van het VCA**-certificaat of gelijkwaardig dient te worden overgelegd na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.

Het niet tijdig verstrekken van bovengenoemde bewijsstukken heeft tot gevolg dat de inschrijver kan worden uitgesloten van opdrachtverlening.

Procedure
Geldigheidsduur van de inschrijving: 180 dagen
Datum opening inschrijvingen: 2011-09-22 📅
Plaats van opening: Zwijndrecht.
Plaats: Zwijndrecht.
Inlichtingen over gemachtigde personen en openingsprocedure:

De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 0.02 wordt gehouden op: donderdag 22.9.2011 om 11:00 uur in het "BizzCenter" aan de Fruiteniersstraat 45, 3334 KA te Zwijndrecht.

De gesloten enveloppen met inschrijvingsbiljetten kunnen van 10:30 uur tot 11:00 uur worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bus in het BizzCenter aan de Fruiteniersstraat 45 te Zwijndrecht.

De opening van de enveloppen geschiedt openbaar om 11:00 uur, waarbij de inschrijvingsbedragen worden voorgelezen.

Talen
Taal: Nederlands 🗣️

Aanbestedende dienst
Identiteit
Naam aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Contact
Contactpunt: Ingenieursbureau Drechtsteden
Dhr. R. Penning

Referentie
Identificatoren
Door de aanbestedende dienst toegekend referentienummer: 7733 IBD/2011/590699
Aanvullende informatie

Inlichtingen worden door het Ingenieursbureau Drechtsteden verstrekt.

Vragen kunnen uitsluitend worden gesteld via e-mail tot vrijdag 2.9.2011, 12:00 uur aan de heer R. Penning van het Ingenieursbureau Drechtsteden, met e-mail adres: R.Penning@drechtsteden.nl.

De nota van inlichtingen zal vanaf maandag 12.9.2011 te downloaden zijn via de Aanbestedingskalender.

Het RSU-bestand van dit bestek is op verzoek via bovenstaand e-mail adres te verkrijgen en zal tevens te downloadenzijn via de Aanbestedingskalender.

Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Dordrecht
Land: Nederland 🇳🇱
Informatie over termijnen voor beroep:

Indien u bezwaar heeft tegen de voorgenomen gunning dan kunt u binnen 15 dagen na de dagtekening van de voorgenomen gunning een kort geding aanhangig maken. Dit dient u schriftelijk en onder bijvoeging van een kopie dagvaarding bekend temaken bij de contactpersoon zoals genoemd in afdeling I. Na expiratie van de termijn van 15 dagen zal de opdracht gegund worden, onder opschortende voorwaarde dat er geen kortgeding aanhangig is gemaakt.

Bron: OJS 2011/S 131-217297 (2011-07-07)

Aanvullende inlichtingen (2011-07-14)
Object
Aankondigingsmetadata
Documenttype: Aanvullende inlichtingen

Referentie
Datums
Verzenddatum: 2011-07-14 📅
Publicatiedatum: 2011-07-19 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2011/S 136-225324
Verwijst naar aankondiging: 2011/S 131-217297
PB-S nummer: 136
Bron: OJS 2011/S 136-225324 (2011-07-14)

Nieuwe aankopen in verwante categorieën 🆕

Bouwwerkzaamheden (>20 nieuwe aankopen)

Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden (>20)

Civieltechnische en bouwwerkzaamheden (9)