Het realiseren van het buitenterrein van Post Zuid van de gemeente Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn

Het bouwrijp maken van de locatie en daarna inrichten van het buitenterrein van Post Zuid aan Aruba in Apeldoorn.

Deadline

De termijn voor de ontvangst van de offertes was 2011-09-26. De aanbesteding werd gepubliceerd op 2011-09-01.

Leveranciers

De volgende leveranciers worden genoemd in gunningsbesluiten of andere aanbestedingsdocumenten:

• Aannemingsmaatschappij van Gelder BV

Wie?

• Gemeente Apeldoorn

Wat?

• Bouwwerkzaamheden

Waar?

• Gelderland › Veluwe

Aankoopgeschiedenis

Datum	Document
2011-09-01	Aankondiging van een opdracht
2011-11-03	Award Aankondiging

Aankondiging van een opdracht (2011-09-01)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Bouwwerkzaamheden
Hoeveelheid of omvang:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:a. toepassen van verkeersmaatregelen;b. diverse opruimwerkzaamheden;c. grondwerk ca. 11 000 m3;d. leveren en aanbrengen terrein riolering PP en PE vuil water incl putten ca 450 m1;e. leveren en aanbrengen infiltratieriolering PP incl putten ca 1 000 m1;f. leveren en aanbrengen PP kolk en huisaansluitingen incl hulpstukken ca 1 200 m1;g. leveren en aanbrengen kolken ca 165 st;h. aanbrengen kantopsluitingen en banden ca 1 070 m1;i. machinaal aanbrengen van betonstraatstenen ca 18 000 m2;j. aanbrengen en gedeeltelijk leveren wegfundering menggranulaat ca 20 000 m2;k. leveren en aanbrengen drainkoffers van drainzand ca 1 200 m3;l. leveren en aanbrengen betonvloeren/betonverharding ca 350 m3;m. leveren en aanbrengen betonnen erfscheidingswanden/keerwanden div hoogtes ca 400 m1;n. leveren en aanbrengen dubbelstaafmathekwerk hoog 1,80 ca 190 m1;o. leveren en aanbrengen schuifpoorten div. afmetingen ca 6 st;p. leveren en aanbrengen dubbele geleiderail incl hoekoplossingen, eindoplossingen ca 190 m1;q. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Aankondigingsmetadata
Originele taal: Nederlands 🗣️
Documenttype: Aankondiging van een opdracht
Aard van de opdracht: Werken
Regelgeving: Europese Unie
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)
Code: Bouwwerkzaamheden 📦

Procedure
Type procedure: Openbare procedure
Type bod: Inschrijving voor alle percelen
Gunningscriteria
Laagste prijs

Aanbestedende dienst
Identiteit
Land: Nederland 🇳🇱
Type aanbestedende dienst: Regionale of plaatselijke instantie
Postadres: Postbus 9033
Postcode: 7300 ES
Poststad: Apeldoorn
Contact
Internetadres: http://www.apeldoorn.nl/inkoop 🌏
E-mail: teaminkoop@apeldoorn.nl 📧

Referentie
Datums
Verzenddatum: 2011-09-01 📅
Indieningstermijn: 2011-09-26 📅
Publicatiedatum: 2011-09-06 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2011/S 170-279727
Verwijst naar aankondiging: 2011/S 126-208797
PB-S nummer: 170
Aanvullende informatie

In afwijking op en ter aanvulling van artikel 2.16 van de ARW 2005 geldt: Inlichtingen worden schriftelijk gehouden, vragen kunnen uiterlijk tot en met woensdag 14.9.12.00 uur per E-mail worden verstuurd naar FransJan.vanGogh@grontmij.nl met CC naar e.bruintjes@apeldoorn.nl. De nota van inlichtingen wordt uiterlijk op vrijdag 16 september digitaal in NSU-formaat aan alle bestekhouders beschikbaar gesteld via www.aanbestedingskalender.nl. De inschrijvers zijn verplicht zich van het bestaan van een eventuele nota of nota's van inlichtingen te overtuigen, aangezien de aanbesteder geen verantwoording op zich neemt voor een goede ontvangst hiervan. Aanwijzing ter plaatse van het werk door de directie zal niet plaats vinden. Voorwaarden voor gunning zijn: — een positieve beoordeling van de gevraagde bescheiden, — het binnen 7 dagen na de datum van het daartoe gedane verzoek kunnen overleggen van een bereidverklaring van de bank voor het afgeven van een zekerheidstelling, — indien van toepassing, een positief advies van het bureau BIBOB. 0.05 Inschrijvingsstaat: Verwezen wordt naar artikel 01.01.03, alsmede naar de leden 02 tot en met 06 van artikel 01.01.04 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2005), met dien verstande dat de tekst van het artikelhoofd 'keuze aannemer, opdracht' wordt gewijzigd in 'beoordeling inschrijvingsstaat'. Lid 01 van art 01.01.04 is niet van toepassing. 0.07 Opdracht: 0.07-1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005). 0.07-2. Lid 01 van artikel 01.01.04 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Kennelijk onredelijke verrekenprijzen worden mogelijk niet geaccepteerd en kunnen tot afwijzing leiden. De onderhoudstermijn als bedoeld in par 11 lid 1 van de UAV 1989 bedraagt 12 maanden. Bij de inschrijving dienen de volgende stukken te worden gevoegd. a) inschrijvingsbiljet; b) inschrijvingsstaat; c) Eigen Verklaring(en); d) Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (model K). In aanvulling op het ARW 2005 art 2.25.3 wordt bepaald: — indien de bestuurder van de inschrijver een rechtspersoon is, moeten bij de inschrijving tevens worden meegestuurd uittreksels uit het handelsregister, niet ouder dan 3 maanden, waaruit blijkt dat de natuurlijke persoon die de "Verklaring bestuurder model K" heeft getekend tot ondertekening daarvan bevoegd is. Tijdsbepaling. 1. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) is niet van toepassing. 2. Het werk uiterlijk opleveren op 12.11.2012. 3. De in lid 2 van par. 42 van de U.A.V. 1989 bedoelde korting bedraagt (vijfduizend euro) 5 000,-EUR per dag.

Aanvullende informatie

In afwijking op en ter aanvulling van artikel 2.16 van de ARW 2005 geldt: Inlichtingen worden schriftelijk gehouden, vragen kunnen uiterlijk tot en met woensdag 14.9.12.00 uur per E-mail worden verstuurd naar FransJan.vanGogh@grontmij.nl met CC naar e.bruintjes@apeldoorn.nl.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk op vrijdag 16 september digitaal in NSU-formaat aan alle bestekhouders beschikbaar gesteld via www.aanbestedingskalender.nl.

De inschrijvers zijn verplicht zich van het bestaan van een eventuele nota of nota's van inlichtingen te overtuigen, aangezien de aanbesteder geen verantwoording op zich neemt voor een goede ontvangst hiervan.

Aanwijzing ter plaatse van het werk door de directie zal niet plaats vinden.

Voorwaarden voor gunning zijn:

— een positieve beoordeling van de gevraagde bescheiden,

— het binnen 7 dagen na de datum van het daartoe gedane verzoek kunnen overleggen van een bereidverklaring van de bank voor het afgeven van een zekerheidstelling,

— indien van toepassing, een positief advies van het bureau BIBOB.

0.05 Inschrijvingsstaat:

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03, alsmede naar de leden 02 tot en met 06 van artikel 01.01.04 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2005), met dien verstande dat de tekst van het artikelhoofd 'keuze aannemer, opdracht' wordt gewijzigd in 'beoordeling inschrijvingsstaat'. Lid 01 van art 01.01.04 is niet van toepassing.

0.07 Opdracht:

0.07-1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005).

0.07-2. Lid 01 van artikel 01.01.04 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Kennelijk onredelijke verrekenprijzen worden mogelijk niet geaccepteerd en kunnen tot afwijzing leiden.

De onderhoudstermijn als bedoeld in par 11 lid 1 van de UAV 1989 bedraagt 12 maanden.

Bij de inschrijving dienen de volgende stukken te worden gevoegd.

a) inschrijvingsbiljet;

b) inschrijvingsstaat;

c) Eigen Verklaring(en);

d) Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (model K).

In aanvulling op het ARW 2005 art 2.25.3 wordt bepaald:

— indien de bestuurder van de inschrijver een rechtspersoon is, moeten bij de inschrijving tevens worden meegestuurd uittreksels uit het handelsregister, niet ouder dan 3 maanden, waaruit blijkt dat de natuurlijke persoon die de "Verklaring bestuurder model K" heeft getekend tot ondertekening daarvan bevoegd is.

Tijdsbepaling.

1. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) is niet van toepassing.

2. Het werk uiterlijk opleveren op 12.11.2012.

3. De in lid 2 van par. 42 van de U.A.V. 1989 bedoelde korting bedraagt (vijfduizend euro) 5 000,-EUR per dag.

Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Korte beschrijving:

Het bouwrijp maken van de locatie en daarna inrichten van het buitenterrein van Post Zuid aan Aruba in Apeldoorn.

Hoeveelheid of omvang:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. toepassen van verkeersmaatregelen;

b. diverse opruimwerkzaamheden;

c. grondwerk ca. 11 000 m3;

d. leveren en aanbrengen terrein riolering PP en PE vuil water incl putten ca 450 m1;

e. leveren en aanbrengen infiltratieriolering PP incl putten ca 1 000 m1;

f. leveren en aanbrengen PP kolk en huisaansluitingen incl hulpstukken ca 1 200 m1;

g. leveren en aanbrengen kolken ca 165 st;

h. aanbrengen kantopsluitingen en banden ca 1 070 m1;

i. machinaal aanbrengen van betonstraatstenen ca 18 000 m2;

j. aanbrengen en gedeeltelijk leveren wegfundering menggranulaat ca 20 000 m2;

k. leveren en aanbrengen drainkoffers van drainzand ca 1 200 m3;

l. leveren en aanbrengen betonvloeren/betonverharding ca 350 m3;

m. leveren en aanbrengen betonnen erfscheidingswanden/keerwanden div hoogtes ca 400 m1;

n. leveren en aanbrengen dubbelstaafmathekwerk hoog 1,80 ca 190 m1;

o. leveren en aanbrengen schuifpoorten div. afmetingen ca 6 st;

p. leveren en aanbrengen dubbele geleiderail incl hoekoplossingen, eindoplossingen ca 190 m1;

q. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Referentienummer: bestek GM 307616-01
Plaats van uitvoering
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering:

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Apeldoorn, aan Aruba no. 18.

Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelname
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen:

Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver volledig ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten. De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring moeten worden overlegd na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt uitgesloten van opdrachtverlening.

Samenwerkingsverband (combinatie).

In geval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient bij de inschrijving van elke combinant een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van de Eigen verklaring te zijn bijgevoegd.

Onderaanneming.

Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht, dan:

a) dient elke onderaannemer de vragen 1, 2 en 3 uit de bij het bestek gevoegde Eigen Verklaring in te vullen en te ondertekenen; de inschrijver dient deze Eigen Verklaring(en) van de door hem in te zetten onderaannemer(s) te voegen bij de door hem in te dienen Eigen Verklaring, en;

b) heeft de inschrijver vooraf bij opdracht de schriftelijke toestemming nodig van de aanbestedende dienst voor het contracteren van de onderaannemer.

Indien een onderaannemer van de inschrijver op de door hem verstrekte Eigen Verklaring bij vraag 2 'Uitsluitingsgronden een van de vragen onder a t/m d of vraag g met 'ja' heeft beantwoord, dan wel een van de vragen onder e of f met 'nee', kan de aanbestedende dienst besluiten dat:

— de inschrijver gedurende twee weken de gelegenheid krijgt om een andere onderaannemer te vinden die het betreffende deel in onderaanneming kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren,

— de inschrijver wordt uitgesloten van de aanbesteding,

— de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd.

Indien de onderaannemer eerst na het verlenen van de opdracht bekend wordt, is het hiervoor bepaalde inzake het in onderaanneming uitvoeren eveneens van toepassing met dien verstande dat voor 'aanbestedende dienst' gelezen moet worden 'opdrachtgever'.

Economische en financiële draagkracht:

Met betrekking tot de economische en financiële draagkracht:

— in afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) zal de aanbesteder voorafgaand aan het verlenen van de opdracht zekerheidstelling bedingen met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.07.01, Deel 3 van het bestek,

— een verklaring betreffende de omzet aan werken over de laatste drie boekjaren waaruit moet blijken dat de inschrijver in de GWW sector een omzet heeft gerealiseerd gelijk of groter dan 4 000 000,- per jaar. De verklaring omvat het bedrag van die werken, alsmede tijd en plaats van de uitvoering met vermelding van de opdrachtgever(s),

— een verklaring omtrent het betalingsgedrag van de aannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen.

Technische en professionele bekwaamheid: Met betrekking tot de technische bekwaamheid:

— een verklaring waaruit moet blijken dat de inschrijver in de laatste…

… 3 jaren voor de datum van de aanbesteding op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen, tenminste 2 projecten van vergelijkbare aard en omvang van dit bestek,

… drie jaren voor de datum van de aanbesteding op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig opgeleverd, een project met daarin het mechanisch aanbrengen van straatwerk over grote aaneengesloten oppervlakken van ca 4 000 m2 of meer,

… drie jaren voor de datum van de aanbesteding op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen een project met daarin in het werk gestort gewapend betonconstructies van vergelijkbare omvang als in dit bestek.

De verklaring omvat voorts de tijd en plaats van de uitvoering met vermelding van de opdrachtgever(s).

— een door hem gedateerde en gewaarmerkte kopie van het in sub 4 bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie van inschrijvers, een gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van alle deelnemers afzonderlijk. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers in de combinatie worden overlegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk,

— het leidinggevende personeel dient de nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift,

— een verklaring waaruit moet blijken dat de inschrijver in het bezit is van een geldig SEB (Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf) certificaat. Indien inschrijver niet in het bezit is van dit certificaat, zal het in het bestek vermelde straatwerk moeten worden uitgevoerd door (een) onderaannemer(s) die wel in het bezit is van een geldig SEB certificaat. De inschrijver verklaard door inschrijving dat zij het werk alleen zal uitvoeren met een SEB gecertificeerde (onder) aannemer(s). De inschrijver toont dit, na gunning, aan d.m.v. een lijst van onderaannemer(s) op het gebied van straatwerk,

— een kopie van een geldig certificaat veilig werken certificaat. (VCA-** certificaat of daarmee overeenstemmend).

c) materiaalleveranties;

— bij inschrijving dient gevoegd te zijn een volledig en naar waarheid ingevulde materiaallijst (leveranties aannemer) op het onderdeel prijs/eenh, als bijlage toegevoegd aan dit bestek. Aan de inhoud van de materiaallijst kunnen en worden geen rechten ontleend.

Minimumeisen:

Kwaliteitssysteemcertificaat.

De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001: 2000 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk moet de inschrijver na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn een door hem gedateerde en gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie van inschrijvers, een gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van alle deelnemers afzonderlijk overleggen. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers in de combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.

Kwaliteitsborging.

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005).

Uitvoering van de opdracht
Vereiste deposito's en garanties:

De zekerheid, van 5 % van de aannemingssom, moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek. De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie/borgtocht en dient te worden verstrekt door een in een(1) der lidstaten van de EG gevestigde en een te goeder naam en faam bekend staande bank of verzekeringsmaatschappij.

Belangrijkste financieringsvoorwaarden en betalingsregelingen en/of verwijzing naar de relevante bepalingen die daarop van toepassing zijn:

De betaling vindt plaats conform de Standaard RAW bepalingen 2005 art.01.02.01 lid 03 en eenmaal(1) per vier weken, door opneming van de verwerkte hoeveelheden en onder de voorwaarden als vermeld onder art. 01.02.01 van dit bestek.

Rechtsvorm van de combinatie van ondernemers aan wie de opdracht wordt gegund:

Een combinatie van bedrijven kan als éen inschrijver inschrijven. Bij opdrachtverlening zal door de combinatie een ondertekende verklaring dienen te worden overlegd waaruit blijkt:

a. dat de leden van de combinatie zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de volledige en juiste uitvoering van de overeenkomst in al zijn onderdelen en;

b. de naam van de combinant die als vertegenwoordiger namens de combinatie zal optreden en bevoegd is de combinatie te binden.

Andere bijzondere voorwaarden:

BIBOB-advies.

Indien een inschrijver of zijn onderaannemer(s) op de Eigen Verklaring bij vraag 2 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder a t/m d of vraag g met 'ja' heeft beantwoord, dan wel een van de vragen onder e of f met 'nee', maar er nog onvoldoende Informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten ver vangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan zal advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

Procedure
Geldigheidsduur van de inschrijving: 60 dagen
Datum opening inschrijvingen: 2011-09-26 📅
Plaats van opening:

Vergaderruimte S16 in het souterrain van het gemeentehuis Apeldoorn, Marktplein 1.

Plaats: Vergaderruimte S16 in het souterrain van het gemeentehuis Apeldoorn, Marktplein 1.
Inlichtingen over gemachtigde personen en openingsprocedure: Maximaal 2 vertegenwoordigers per inschrijver.
Talen
Taal: Nederlands 🗣️

Aanbestedende dienst
Identiteit
Naam aanbestedende dienst: Gemeente Apeldoorn
Contact
Contactpunt: team inkoop
J.T. Hartgers

Referentie
Datums
Startdatum: 2011-10-17 📅
Einddatum: 2012-11-12 📅
Publicatiedatum: 2011-07-01 📅
Identificatoren
Door de aanbestedende dienst toegekend referentienummer: bestek GM 307616-01
Nummer van het bericht in het PB S: 2011/S 126-208797
Aanvullende informatie

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk op vrijdag 16 september digitaal in NSU-formaat aan alle bestekhouders beschikbaar gesteld via www.aanbestedingskalender.nl.

De inschrijvers zijn verplicht zich van het bestaan van een eventuele nota of nota's van inlichtingen te overtuigen, aangezien de aanbesteder geen verantwoording op zich neemt voor een goede ontvangst hiervan.

Aanwijzing ter plaatse van het werk door de directie zal niet plaats vinden.

Voorwaarden voor gunning zijn:

— een positieve beoordeling van de gevraagde bescheiden,

— het binnen 7 dagen na de datum van het daartoe gedane verzoek kunnen overleggen van een bereidverklaring van de bank voor het afgeven van een zekerheidstelling,

— indien van toepassing, een positief advies van het bureau BIBOB.

0.05 Inschrijvingsstaat:

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03, alsmede naar de leden 02 tot en met 06 van artikel 01.01.04 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2005), met dien verstande dat de tekst van het artikelhoofd 'keuze aannemer, opdracht' wordt gewijzigd in 'beoordeling inschrijvingsstaat'. Lid 01 van art 01.01.04 is niet van toepassing.

0.07 Opdracht:

0.07-1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005).

0.07-2. Lid 01 van artikel 01.01.04 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Kennelijk onredelijke verrekenprijzen worden mogelijk niet geaccepteerd en kunnen tot afwijzing leiden.

De onderhoudstermijn als bedoeld in par 11 lid 1 van de UAV 1989 bedraagt 12 maanden.

Bij de inschrijving dienen de volgende stukken te worden gevoegd.

a) inschrijvingsbiljet;

b) inschrijvingsstaat;

c) Eigen Verklaring(en);

d) Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (model K).

In aanvulling op het ARW 2005 art 2.25.3 wordt bepaald:

— indien de bestuurder van de inschrijver een rechtspersoon is, moeten bij de inschrijving tevens worden meegestuurd uittreksels uit het handelsregister, niet ouder dan 3 maanden, waaruit blijkt dat de natuurlijke persoon die de "Verklaring bestuurder model K" heeft getekend tot ondertekening daarvan bevoegd is.

Tijdsbepaling.

1. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) is niet van toepassing.

2. Het werk uiterlijk opleveren op 12.11.2012.

3. De in lid 2 van par. 42 van de U.A.V. 1989 bedoelde korting bedraagt (vijfduizend euro) 5 000,-EUR per dag.

Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank
Poststad: Zutphen
Land: Nederland 🇳🇱
Bron: OJS 2011/S 170-279727 (2011-09-01)

Award Aankondiging (2011-11-03)
Object
Aankondigingsmetadata
Documenttype: Award Aankondiging

Procedure
Type bod: Niet van toepassing

Referentie
Datums
Verzenddatum: 2011-11-03 📅
Publicatiedatum: 2011-11-05 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2011/S 213-346994
Verwijst naar aankondiging: 2011/S 170-279727
PB-S nummer: 213

Gunning van het contract
Datum van sluiting van de overeenkomst: 2011-10-17 📅
Naam: Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV
Postadres: J.P. Broekhovenstraat 36
Poststad: Elburg
Postcode: 8081 HC
Land: Nederland 🇳🇱
Bron: OJS 2011/S 213-346994 (2011-11-03)

Nieuwe aankopen in verwante categorieën 🆕

Bouwwerkzaamheden (>20 nieuwe aankopen)