Bestek 2581 - Reconstructie N236 en aanleg Faunapassages
Provincie Noord Holland
Het te verrichten werk bestaat in hoofdzaak uit:
Taakveld wegen:
— opruimingswerk en onderhoud,
— grondwerken,
— drainage en rioleringen,
— wegverhardingen,
— markeringen en wegbebakeningen,
— bijbehorende werkzaamheden.
Taakveld kunstwerken:
— grondwerken en bouwputten,
— drainage, rioleringen en bemalingen,
— funderingstechnieken,
— betonwerken,
— beschoeiingen en damwanden,
— verhardingen en taludbekledingen,
— bijbehorende werkzaamheden.
Taakveld ondersteuning vaarwegen:
— het opruimen van bestaande werken en voorzieningen,
— het aanbrengen van vuren- of dennenhouten damwand,
— het leveren en verwerken van grond in aanvullingen, voor het maken van taluds en een plasberm,
— het aanbrengen van een steenbekleding,
— het inzaaien van bermen en taluds.
Taakveld openbare verlichting:
— het demonteren en afvoeren van bestaande installatie,
— het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van de nieuwe installatie,
— het verzorgen van de verkeersmaatregelen,
— het leveren van een meetrapport van de aarding,
— het leveren van revisietekenwerk,
— het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.
Taakveld persleiding:
— bemalingen,
— het slopen van beton,
— grondwerken,
— het aanbrengen van funderingsconstructies,
— het aanbrengen van een gietijzeren persleiding,
— bijbehorende werkzaamheden.
De termijn voor de ontvangst van de offertes was 2011-10-31. De aanbesteding werd gepubliceerd op 2011-09-19.
LeveranciersDe volgende leveranciers worden genoemd in gunningsbesluiten of andere aanbestedingsdocumenten:
Wie? Wat?- • Bruggenbouwwerkzaamheden › Bouwen van viaduct › Bouwen van verkeersviaduct
- • Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen › Aanleg van snelwegen en wegen
- • Bouwwerkzaamheden voor dammen en dergelijke vaste installaties › Bouwen van dijk
Aankoopgeschiedenis
| Datum | Document |
|---|---|
| 2011-09-19 | Aankondiging van een opdracht |
| 2011-10-06 | Aanvullende inlichtingen |
| 2012-05-07 | Award Aankondiging |
Aankondiging van een opdracht (2011-09-19)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Bouwen van verkeersviaduct
Aankondigingsmetadata
Originele taal: Nederlands 🗣️
Documenttype: Aankondiging van een opdracht
Aard van de opdracht: Werken
Regelgeving: Europese Unie, met GPA-deelname
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)
Code: Bouwen van verkeersviaduct 📦
Procedure
Type procedure: Openbare procedure
Type bod: Inschrijving voor alle percelen
Gunningscriteria
Laagste prijs
Aanbestedende dienst
Identiteit
Land: Nederland 🇳🇱
Type aanbestedende dienst: Regionale of plaatselijke instantie
Naam aanbestedende dienst: Provincie Noord Holland
Postadres: Postbus 3007
Postcode: 2001 DA
Poststad: Haarlem
Contact
Internetadres: http://www.noord-holland.nl 🌏
E-mail: aanbesteding-n236faunapassages2011@noord-holland.nl 📧
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2011-09-19 📅
Indieningstermijn: 2011-10-31 📅
Publicatiedatum: 2011-09-23 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2011/S 183-299235
PB-S nummer: 183
Aanvullende informatie
“Het bestek inclusief bijlagen is via aanbestedingskalender te downloaden in pdf-formaat en/of in origineel formaat (Word). Vragen kunnen alleen gesteld...”
Toon meer
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Korte beschrijving:
“Het te verrichten werk bestaat in hoofdzaak uit:”
“Taakveld wegen:”
“— opruimingswerk en onderhoud,”
“— grondwerken,”
“— drainage en rioleringen,”
“— wegverhardingen,”
“— markeringen en wegbebakeningen,”
“— bijbehorende werkzaamheden.”
“Taakveld kunstwerken:”
“— grondwerken en bouwputten,”
“— drainage, rioleringen en bemalingen,”
“— funderingstechnieken,”
“— betonwerken,”
“— beschoeiingen en damwanden,”
“— verhardingen en taludbekledingen,”
“Taakveld ondersteuning vaarwegen:”
“— het opruimen van bestaande werken en voorzieningen,”
“— het aanbrengen van vuren- of dennenhouten damwand,”
“— het leveren en verwerken van grond in aanvullingen, voor het maken van taluds en een plasberm,”
“— het aanbrengen van een steenbekleding,”
“— het inzaaien van bermen en taluds.”
“Taakveld openbare verlichting:”
“— het demonteren en afvoeren van bestaande installatie,”
“— het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van de nieuwe installatie,”
“— het verzorgen van de verkeersmaatregelen,”
“— het leveren van een meetrapport van de aarding,”
“— het leveren van revisietekenwerk,”
“— het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.”
“Taakveld persleiding:”
“— bemalingen,”
“— het slopen van beton,”
“— het aanbrengen van funderingsconstructies,”
“— het aanbrengen van een gietijzeren persleiding,”
Referentienummer: Bestek 2581
Plaats van uitvoering
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering:
“Het uit te voeren werk is gelegen op ne langs de provinciale weg N236 tussen km 11.100 en km 13.200, plaatselijk bekend als Gooilandseweg en Loodijk in de...”
Toon meer
Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelname
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen:
“Niet van toepassing.”
Economische en financiële draagkracht:
“De aanbesteder verlangt bij inschrijving een opgave van de omzet van het bedrijf over de laatste 3 boekjaren waaruit kan worden afgeleid of aan de omzeteis...”
Toon meer
Minimumeisen:
“Een gemiddelde jaaromzet over de laatste 3 boekjaren hebben behaald van 25 000 000,- EUR, exclusief omzetbelasting.”
Technische en professionele bekwaamheid:
“Een lijst van de in sub 2a genoemde 3 uitgevoerde werken met de volgende informatie:”
“— korte omschrijving van het werk, waaruit de vergelijkbaarheid met de onderhavige werkzaamheden dient te blijken,”
“— naam opdrachtgever met vermelding van de directie,”
“— aannemingssom (exclusief omzetbelasting),”
“— gefactureerd bedrag (exclusief omzetbelasting),”
“— datum van opdracht,”
“— datum van oplevering,”
“— overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel van oplevering),”
“— indien uitgevoerd in combinatie: percentage aandeel in combinatie en de juridische participatie-verhouding.”
“De lijst van uitgevoerde werken dient van een accountantsverklaring te zijn voorzien.”
Minimumeisen:
“In de laatste 5 jaren 3 soortgelijke werken op een vakkundige en regelmatige wijze hebben uitgevoerd en tijdig hebben opgeleverd in de sector:”
“— wegenbouw met asfalt met een aannemingssom of gefactureerd bedrag van ten minste 750 000,- EUR, exclusief omzetbelasting,”
“— kunstwerken in beton met een aannemingssom of gefactureerd bedrag van ten minste 1 500 000,- EUR, exclusief omzetbelasting,”
“— groenonderhoud langs provinciale of rijkswegen met een aannemingssom of gefactureerd bedrag van ten minste 50 000,- EUR, exclusief omzetbelasting,”
“— openbare verlichtingsinstallaties met een aannemingssom of gefactureerd bedrag van ten minste 50 000,- EUR, exclusief de omzetbelasting.”
“Bovenstaande eisen gelden voor elk referentieproject op zich.”
“Daarnaast dient er een extra referentieproject aangeleverd te worden in de sector:”
“— aanleg van waterkerende dijklichamen met een aannemingssom of gefactureerd bedrag van ten minste 500 000,- EUR, exclusief omzetbelasting.”
“Als één van de drie eerdere referentieprojecten reeds aan deze eis voldoet is er geen extra referentieproject benodigd.”
Uitvoering van de opdracht
Vereiste deposito's en garanties:
“De aanbesteder verlangt bij inschrijving een 'Bereidverklaring bankgarantie' waarin de bank verklaart, dat zij direct na opdracht een bankgarantie zal...”
Toon meer
Belangrijkste financieringsvoorwaarden en betalingsregelingen en/of verwijzing naar de relevante bepalingen die daarop van toepassing zijn:
“Niet van toepassing.”
Rechtsvorm van de combinatie van ondernemers aan wie de opdracht wordt gegund:
“Niet van toepassing.”
Andere bijzondere voorwaarden:
“Inschrijvers op dit bestek wordt gescreend door Eenheid Screening en Bewakingsaanpak (Eenheid SBA) van de provincie Noord-Holland conform de Beleidsregel...”
Toon meer
“De inschrijver dient met het volgende rekening te houden:”
“a. Om in aanmerking te komen voor de opdracht van het werk dient de inschrijver (in het geval van een combinatie door alle combinanten) alle gegevens welke...”
Toon meer
“b. Na screening van de onderneming door het Eenheid SBA kunnen bewakingsmaatregelen worden voorgeschreven voor de gunning en/of tijdens de uitvoering van...”
Toon meer
“— verplicht te werken met alleen gescreende (indien van toepassing) en acceptabel bevonden ondernemingen,”
“— de verplichte aanmelding door de hoofdaannemer van elke onderaannemer aan de opdrachtgever. Deze aanmelding geschiedt zo spoedig mogelijk. Onderaannemers...”
Toon meer
“— een onderaannemer kan worden gescreend indien deze onderaannemer 50 % of meer van de aanneemsom in onderaanneming verricht. Daartoe dient de hoofdaannemer...”
Toon meer
“— toegang tot zowel de (elektronische) financiële als projectadministratie voor de medewerkers van de Eenheid SBA tijdens de uitvoering van het project, die...”
Toon meer
“— toegang onder andere ter controle tot het project tijdens de uitvoering door leden van het Eenheid SBA en allen die hen daartoe vergezellen (integrale bewaking),”
Toon meer
“— ondertoezichtstelling van de administratieve organisatie van de betreffende onderneming is mogelijk middels de aanstelling van een niet aan het bedrijf...”
Toon meer
“c. Indien blijkt dat de ondernemer zich niet houdt aan de bewakingsverplichtingen, zullen alle daaruit voortvloeiende bewakingskosten ten laste zijn van de...”
Toon meer
Procedure
Geldigheidsduur van de inschrijving: 60 dagen
Datum opening inschrijvingen: 2011-10-31 📅
Place of opening:
“Haarlem.”
Plaats: Haarlem.
Languages
Language: Nederlands 🗣️
Aanbestedende dienst
Contact
Contactpunt: Sector Inkoop
Mevrouw M.H. Willebrand
Land: Nederland 🇳🇱
URL van de documenten: http://www.aanbestedingskalender.nl 🌏
Referentie
Datums
Startdatum: 2012-01-02 📅
Einddatum: 2013-08-30 📅
Identificatoren
Reference number attributed by the contracting authority: Bestek 2581
Aanvullende informatie
“Het bestek inclusief bijlagen is via aanbestedingskalender te downloaden in pdf-formaat en/of in origineel formaat (Word).”
“Vragen kunnen alleen gesteld worden via de mail: aanbesteding-N236Faunapassages2011@noord-holland.nl ovv Aanbesteding:”
“Reconstructie N236 en aanleg Faunapassages/M.H. Willebrand tot uiterlijk 17.10.2011 - 11:00 uur. De gestelde vragen incl. antwoorden zullen als NvI worden...”
Toon meer
“De vragen en antwoorden dient men als NvI te beschouwen en maken als zodanig deel uit van het bestek.”
Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Haarlem
Postadres: Postbus 1621
Poststad: Haarlem
Postcode: 2003 BR
Land: Nederland 🇳🇱
Informatie over termijnen voor beroep:
“Tegen het voornemen tot gunnen (gunningsbeslissing) kan beroep worden ingesteld binnen 15 kalenderdagen na dagtekening van de brief.”
“In het belang van een snelle en goede voortgang wordt iedere belanghebbende dringend verzocht om de Provincie Noord-Holland tijdig op te hoogte te stellen...”
Toon meer
Voor bemiddelingsprocedures verantwoordelijke instantie
Naam: Rechtbank Haarlem
Postadres: Postbus 1621
Poststad: Haarlem
Postcode: 2003 BR
Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
Naam: Rechtbank Haarlem
Postadres: Postbus 1621
Poststad: Haarlem
Postcode: 2003 BR
Bron: OJS 2011/S 183-299235 (2011-09-19)
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: Bouwen van verkeersviaduct
Aankondigingsmetadata
Originele taal: Nederlands 🗣️
Documenttype: Aankondiging van een opdracht
Aard van de opdracht: Werken
Regelgeving: Europese Unie, met GPA-deelname
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)
Code: Bouwen van verkeersviaduct 📦
Procedure
Type procedure: Openbare procedure
Type bod: Inschrijving voor alle percelen
Gunningscriteria
Laagste prijs
Aanbestedende dienst
Identiteit
Land: Nederland 🇳🇱
Type aanbestedende dienst: Regionale of plaatselijke instantie
Naam aanbestedende dienst: Provincie Noord Holland
Postadres: Postbus 3007
Postcode: 2001 DA
Poststad: Haarlem
Contact
Internetadres: http://www.noord-holland.nl 🌏
E-mail: aanbesteding-n236faunapassages2011@noord-holland.nl 📧
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2011-09-19 📅
Indieningstermijn: 2011-10-31 📅
Publicatiedatum: 2011-09-23 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2011/S 183-299235
PB-S nummer: 183
Aanvullende informatie
“Het bestek inclusief bijlagen is via aanbestedingskalender te downloaden in pdf-formaat en/of in origineel formaat (Word). Vragen kunnen alleen gesteld...”
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Korte beschrijving:
“Het te verrichten werk bestaat in hoofdzaak uit:”
“Taakveld wegen:”
Toon meer (31)
“— opruimingswerk en onderhoud,”
“— grondwerken,”
“— drainage en rioleringen,”
“— wegverhardingen,”
“— markeringen en wegbebakeningen,”
“— bijbehorende werkzaamheden.”
“Taakveld kunstwerken:”
“— grondwerken en bouwputten,”
“— drainage, rioleringen en bemalingen,”
“— funderingstechnieken,”
“— betonwerken,”
“— beschoeiingen en damwanden,”
“— verhardingen en taludbekledingen,”
“Taakveld ondersteuning vaarwegen:”
“— het opruimen van bestaande werken en voorzieningen,”
“— het aanbrengen van vuren- of dennenhouten damwand,”
“— het leveren en verwerken van grond in aanvullingen, voor het maken van taluds en een plasberm,”
“— het aanbrengen van een steenbekleding,”
“— het inzaaien van bermen en taluds.”
“Taakveld openbare verlichting:”
“— het demonteren en afvoeren van bestaande installatie,”
“— het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van de nieuwe installatie,”
“— het verzorgen van de verkeersmaatregelen,”
“— het leveren van een meetrapport van de aarding,”
“— het leveren van revisietekenwerk,”
“— het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.”
“Taakveld persleiding:”
“— bemalingen,”
“— het slopen van beton,”
“— het aanbrengen van funderingsconstructies,”
“— het aanbrengen van een gietijzeren persleiding,”
Plaats van uitvoering
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering:
“Het uit te voeren werk is gelegen op ne langs de provinciale weg N236 tussen km 11.100 en km 13.200, plaatselijk bekend als Gooilandseweg en Loodijk in de...”
Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelname
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen:
“Niet van toepassing.”
Economische en financiële draagkracht:
“De aanbesteder verlangt bij inschrijving een opgave van de omzet van het bedrijf over de laatste 3 boekjaren waaruit kan worden afgeleid of aan de omzeteis...”
Minimumeisen:
“Een gemiddelde jaaromzet over de laatste 3 boekjaren hebben behaald van 25 000 000,- EUR, exclusief omzetbelasting.”
Technische en professionele bekwaamheid:
“Een lijst van de in sub 2a genoemde 3 uitgevoerde werken met de volgende informatie:”
“— korte omschrijving van het werk, waaruit de vergelijkbaarheid met de onderhavige werkzaamheden dient te blijken,”
Toon meer (8)
“— naam opdrachtgever met vermelding van de directie,”
“— aannemingssom (exclusief omzetbelasting),”
“— gefactureerd bedrag (exclusief omzetbelasting),”
“— datum van opdracht,”
“— datum van oplevering,”
“— overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel van oplevering),”
“— indien uitgevoerd in combinatie: percentage aandeel in combinatie en de juridische participatie-verhouding.”
“De lijst van uitgevoerde werken dient van een accountantsverklaring te zijn voorzien.”
“In de laatste 5 jaren 3 soortgelijke werken op een vakkundige en regelmatige wijze hebben uitgevoerd en tijdig hebben opgeleverd in de sector:”
“— wegenbouw met asfalt met een aannemingssom of gefactureerd bedrag van ten minste 750 000,- EUR, exclusief omzetbelasting,”
Toon meer (7)
“— kunstwerken in beton met een aannemingssom of gefactureerd bedrag van ten minste 1 500 000,- EUR, exclusief omzetbelasting,”
“— groenonderhoud langs provinciale of rijkswegen met een aannemingssom of gefactureerd bedrag van ten minste 50 000,- EUR, exclusief omzetbelasting,”
“— openbare verlichtingsinstallaties met een aannemingssom of gefactureerd bedrag van ten minste 50 000,- EUR, exclusief de omzetbelasting.”
“Bovenstaande eisen gelden voor elk referentieproject op zich.”
“Daarnaast dient er een extra referentieproject aangeleverd te worden in de sector:”
“— aanleg van waterkerende dijklichamen met een aannemingssom of gefactureerd bedrag van ten minste 500 000,- EUR, exclusief omzetbelasting.”
“Als één van de drie eerdere referentieprojecten reeds aan deze eis voldoet is er geen extra referentieproject benodigd.”
Vereiste deposito's en garanties:
“De aanbesteder verlangt bij inschrijving een 'Bereidverklaring bankgarantie' waarin de bank verklaart, dat zij direct na opdracht een bankgarantie zal...”
Belangrijkste financieringsvoorwaarden en betalingsregelingen en/of verwijzing naar de relevante bepalingen die daarop van toepassing zijn:
“Niet van toepassing.”
Rechtsvorm van de combinatie van ondernemers aan wie de opdracht wordt gegund:
“Niet van toepassing.”
Andere bijzondere voorwaarden:
“Inschrijvers op dit bestek wordt gescreend door Eenheid Screening en Bewakingsaanpak (Eenheid SBA) van de provincie Noord-Holland conform de Beleidsregel...”
“De inschrijver dient met het volgende rekening te houden:”
Toon meer (9)
“a. Om in aanmerking te komen voor de opdracht van het werk dient de inschrijver (in het geval van een combinatie door alle combinanten) alle gegevens welke...”
“b. Na screening van de onderneming door het Eenheid SBA kunnen bewakingsmaatregelen worden voorgeschreven voor de gunning en/of tijdens de uitvoering van...”
“— verplicht te werken met alleen gescreende (indien van toepassing) en acceptabel bevonden ondernemingen,”
“— de verplichte aanmelding door de hoofdaannemer van elke onderaannemer aan de opdrachtgever. Deze aanmelding geschiedt zo spoedig mogelijk. Onderaannemers...”
“— een onderaannemer kan worden gescreend indien deze onderaannemer 50 % of meer van de aanneemsom in onderaanneming verricht. Daartoe dient de hoofdaannemer...”
“— toegang tot zowel de (elektronische) financiële als projectadministratie voor de medewerkers van de Eenheid SBA tijdens de uitvoering van het project, die...”
“— toegang onder andere ter controle tot het project tijdens de uitvoering door leden van het Eenheid SBA en allen die hen daartoe vergezellen (integrale bewaking),”
“— ondertoezichtstelling van de administratieve organisatie van de betreffende onderneming is mogelijk middels de aanstelling van een niet aan het bedrijf...”
“c. Indien blijkt dat de ondernemer zich niet houdt aan de bewakingsverplichtingen, zullen alle daaruit voortvloeiende bewakingskosten ten laste zijn van de...”
Procedure
Geldigheidsduur van de inschrijving: 60 dagen
Datum opening inschrijvingen: 2011-10-31 📅
Place of opening:
“Haarlem.”
Plaats: Haarlem.
Languages
Language: Nederlands 🗣️
Aanbestedende dienst
Contact
Contactpunt: Sector Inkoop
Mevrouw M.H. Willebrand
Land: Nederland 🇳🇱
URL van de documenten: http://www.aanbestedingskalender.nl 🌏
Referentie
Datums
Startdatum: 2012-01-02 📅
Einddatum: 2013-08-30 📅
Identificatoren
Reference number attributed by the contracting authority: Bestek 2581
Aanvullende informatie
“Het bestek inclusief bijlagen is via aanbestedingskalender te downloaden in pdf-formaat en/of in origineel formaat (Word).”
“Vragen kunnen alleen gesteld worden via de mail: aanbesteding-N236Faunapassages2011@noord-holland.nl ovv Aanbesteding:”
Toon meer (2)
“Reconstructie N236 en aanleg Faunapassages/M.H. Willebrand tot uiterlijk 17.10.2011 - 11:00 uur. De gestelde vragen incl. antwoorden zullen als NvI worden...”
“De vragen en antwoorden dient men als NvI te beschouwen en maken als zodanig deel uit van het bestek.”
Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Haarlem
Postadres: Postbus 1621
Poststad: Haarlem
Postcode: 2003 BR
Land: Nederland 🇳🇱
Informatie over termijnen voor beroep:
“Tegen het voornemen tot gunnen (gunningsbeslissing) kan beroep worden ingesteld binnen 15 kalenderdagen na dagtekening van de brief.”
“In het belang van een snelle en goede voortgang wordt iedere belanghebbende dringend verzocht om de Provincie Noord-Holland tijdig op te hoogte te stellen...”
Voor bemiddelingsprocedures verantwoordelijke instantie
Naam: Rechtbank Haarlem
Postadres: Postbus 1621
Poststad: Haarlem
Postcode: 2003 BR
Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
Naam: Rechtbank Haarlem
Postadres: Postbus 1621
Poststad: Haarlem
Postcode: 2003 BR
Bron: OJS 2011/S 183-299235 (2011-09-19)
Aanvullende inlichtingen (2011-10-06)
Object
Aankondigingsmetadata
Documenttype: Aanvullende inlichtingen
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2011-10-06 📅
Indieningstermijn: 2011-11-14 📅
Publicatiedatum: 2011-10-08 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2011/S 194-315222
Verwijst naar aankondiging: 2011/S 183-299235
PB-S nummer: 194
Bron: OJS 2011/S 194-315222 (2011-10-06)
Object
Aankondigingsmetadata
Documenttype: Aanvullende inlichtingen
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2011-10-06 📅
Indieningstermijn: 2011-11-14 📅
Publicatiedatum: 2011-10-08 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2011/S 194-315222
Verwijst naar aankondiging: 2011/S 183-299235
PB-S nummer: 194
Bron: OJS 2011/S 194-315222 (2011-10-06)
Award Aankondiging (2012-05-07)
Object
Aankondigingsmetadata
Documenttype: Award Aankondiging
Procedure
Type bod: Niet van toepassing
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2012-05-07 📅
Publicatiedatum: 2012-05-11 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2012/S 90-147003
PB-S nummer: 90
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Referentienummer: PNH 19756
Plaats van uitvoering
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering:
“Het uit te voeren werk is gelegen op ne langs de provinciale weg N236 tussen km 11 100 en km 13 200, plaatselijk bekend als Gooilandseweg en Loodijk in de...”
Toon meer
Gunning van het contract
Datum van sluiting van de overeenkomst: 2011-12-23 📅
Naam: KWS Infra
Postadres: Posbus 308
Poststad: Duivendrecht
Postcode: 1115 ZG
Land: Nederland 🇳🇱
Informatie over aanbestedingen
Aantal ontvangen offertes: 9
Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: n.v.t.
Voor bemiddelingsprocedures verantwoordelijke instantie
n.v.t.
Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
n.v.t.
Bron: OJS 2012/S 090-147003 (2012-05-07)
Object
Aankondigingsmetadata
Documenttype: Award Aankondiging
Procedure
Type bod: Niet van toepassing
Referentie
Datums
Verzenddatum: 2012-05-07 📅
Publicatiedatum: 2012-05-11 📅
Identificatoren
Aankondigingsnummer: 2012/S 90-147003
PB-S nummer: 90
Object
Toepassingsgebied van de aanbesteding
Referentienummer: PNH 19756
Plaats van uitvoering
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering:
“Het uit te voeren werk is gelegen op ne langs de provinciale weg N236 tussen km 11 100 en km 13 200, plaatselijk bekend als Gooilandseweg en Loodijk in de...”
Gunning van het contract
Datum van sluiting van de overeenkomst: 2011-12-23 📅
Naam: KWS Infra
Postadres: Posbus 308
Poststad: Duivendrecht
Postcode: 1115 ZG
Land: Nederland 🇳🇱
Informatie over aanbestedingen
Aantal ontvangen offertes: 9
Aanvullende informatie
Beoordelingsorgaan
Naam: n.v.t.
Voor bemiddelingsprocedures verantwoordelijke instantie
n.v.t.
Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
n.v.t.
Bron: OJS 2012/S 090-147003 (2012-05-07)
Nieuwe aankopen in verwante categorieën 🆕
- Bouwwerkzaamheden (>20 nieuwe aankopen)