Het uitvoeren van constructieve aanpassingen, werkzaamheden aan gebouwinstallaties, plaatsen liften, een inbouwpakket voor vier verdiepingen (BG 1e, 2e, 3e, 4e) en uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden van Zalmstraat 7a voor de herhuisvesting van de GGD en cluster Stadsbeheer in de wijk Nieuwe Werk in de gemeente Rotterdam
Deadline
De termijn voor de ontvangst van de offertes was 2023-06-19.
De aanbesteding werd gepubliceerd op 2023-04-17.
Leveranciers
De volgende leveranciers worden genoemd in gunningsbesluiten of andere aanbestedingsdocumenten:
Object Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel: 1-W-36300-22: Verbouwen gebouw Zalmstraat 7a te Rotterdam (NL)
1-W-36300-22
Producten/diensten: Verbouwingswerkzaamheden📦
Korte beschrijving:
“Het uitvoeren van constructieve aanpassingen, werkzaamheden aan gebouwinstallaties, plaatsen liften, een inbouwpakket voor vier verdiepingen (BG 1e, 2e, 3e,...”
Korte beschrijving
Het uitvoeren van constructieve aanpassingen, werkzaamheden aan gebouwinstallaties, plaatsen liften, een inbouwpakket voor vier verdiepingen (BG 1e, 2e, 3e, 4e) en uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden van Zalmstraat 7a voor de herhuisvesting van de GGD en cluster Stadsbeheer in de wijk Nieuwe Werk in de gemeente Rotterdam
De werkzaamheden bestaan uit:
-divers sloopwerk
-ca.106 m3 grondwerk
-ca.5 schroefinjectie palen
-1 prefab betontrap
-ca.75 m2 houtskeletbouw wanden
-ca.3500 kg metaalconstructiewerk
-ca.428 stuks deuren
-ca.32 m2 vliesgevel(binnen)
-1 stalen trap
-ca.4 stuks brandschermen
-ca.180 m2 wandtegelwerk
-ca.800 m2 vloerafwerkingen
-ca.500 m2 plafonds
-ca.180 m2 schilderwerk
-ca.3 stuks balie
-aanpassen en uitbreiden binnenriolering
-aanpassen en uitbreiden drinkwaterinstallatie
-nieuw sanitair ca.10 toiletten,10 wastafels,4 douches en 30pantry’s
-verplaatsen ca.6 brandslanghaspels en wijzigen droge blusleiding
-aanpassen verwarmingsinstallatie, luchtverwarming+enkele elektrische stralingspanelen
-aanpassen ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie,vervangen kanaalwerk ca.1.300 meter spiro buis
-aanpassen koelinstallatie,ca.150 stuks 4-pijps inductie-units,ca.10 stuks ventilator-convectoren en klimaatplafond
-aanpassen/uitbreiden regelinstallaties
-aanpassen/uitbreiden van licht-/krachtinstallatie
-vervangen verlichtingsarmaturen door ledverlichting
-aanpassen/uitbreiden van de data-installatie
-aanpassen/uitbreiden brandmeld-/ontruimingsinstallatie.
Derden:
• Zagen atrium 1e etage(Fa. Atlas)
• Leveren en aanbrengen liften en liftschachten(Fa. Orona)
• Beveiliging: aangebracht door derden, voorzieningen in bestek(Hans van Kleef)
• ICT: aangebracht door derden(Paul van der Kloos)
Toon meer Gunningscriteria
Prijs
Duur
Startdatum: 2023-08-28 📅
Einddatum: 2024-06-19 📅
Beschrijving
Aanvullende informatie:
“Bezoek van de locatie inschrijvingsfase is mogelijk op 1 mei 2023 om 10:00 uur ter plaatse (eenmalig).
Vragen kunnen worden gesteld tot en met uiterlijk 4...”
Aanvullende informatie
Bezoek van de locatie inschrijvingsfase is mogelijk op 1 mei 2023 om 10:00 uur ter plaatse (eenmalig).
Vragen kunnen worden gesteld tot en met uiterlijk 4 mei 2023 via de berichtenfunctie in het aanbestedingsplatform Negometrix.
De opleverdatum is een fatale termijn. Er is sprake van een bonus/malusregeling Zie verder de Aanbestedingsleidraad en het STABU bestekboek.
Juridische, economische, financiële en technische informatie Voorwaarden voor deelname
Lijst en korte beschrijving van aandoeningen:
“- Ingeschreven te zijn in het handelsregister volgens de voorschriften van het land waar de onderneming(en) is(zijn) gevestigd;
- Het hebben voldaan aan al...”
Lijst en korte beschrijving van aandoeningen
- Ingeschreven te zijn in het handelsregister volgens de voorschriften van het land waar de onderneming(en) is(zijn) gevestigd;
- Het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen en belastingen;
De inschrijver dient verder:
- ervaring te hebben met het werken met een veiligheidsbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers** (VCA**) of gelijkwaardig;
- ervaring te hebben met het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm NEN-EN-ISO9001 of een vergelijkbaar werkend eigen kwaliteitsmanagementsysteem dat betrekking heeft op de aard van de opdracht.
- In bezit te zijn van een certificaat van een CO2-bewustcertificaat niveau 3 of hoger, of vergelijkbare bewijsmiddelen;
- Alle in het ARW 2016 opgenomen verplichte uitsluitingsgronden en de in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden zijn van toepassing.
Zie de aanbestedingsstukken voor meer informatie
Toon meer Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsdocumenten
Technische en professionele bekwaamheid
Lijst en korte beschrijving van de selectiecriteria:
“1. ervaring hebben met het uitvoeren en tijdig opleveren (met eventueel verleend uitstel daarin begrepen) van vergelijkbare opdrachten binnen de afgelopen...”
Lijst en korte beschrijving van de selectiecriteria
1. ervaring hebben met het uitvoeren en tijdig opleveren (met eventueel verleend uitstel daarin begrepen) van vergelijkbare opdrachten binnen de afgelopen vijf jaren gerekend vanaf de publicatiedatum van deze aanbesteding. De term “opleveren” wordt hier bedoeld in de zin van de UAV 2012. Een tevredenheidsverklaring van de referentieopdrachtgever(s) wordt als bewijsstuk geëist. De ervaring dient minimaal te zijn opgebouwd uit de volgende kerncompetenties:
a. kerncompetentie 1: het renoveren van een utiliteitsgebouw voor een totaalbedrag van minimaal € 3.000.000 exclusief btw.
De vergelijkbaarheid van de ingediende referentie moet duidelijk blijken en wordt beoordeeld op:
1. De aannemer heeft als “coördinerend aannemer*’ gefunctioneerd t.o.v. tenminste 2 nevenaannemers**;
* = De voornoemde coördinatie wordt in deze gezien als kritieke taak zoals bedoeld in art. 2.16.12 van het ARW 2016;
** = nevenaannemer is een separate onderneming die van de Opdrachtgever een separate Werken-opdracht heeft ontvangen voor een afzonderlijk werk(onderdeel) binnen hetzelfde project.
b. kerncompetentie 2: het renoveren van een utiliteitsgebouw voor een totaalbedrag van minimaal € 1.000.000 exclusief btw.
De vergelijkbaarheid van de ingediende referentie moet duidelijk blijken en wordt beoordeeld op:
1. Het gebouw bleef gedurende de uitvoering aantoonbaar in gebruik door gebruikers.
c. kerncompetentie 3: de realisatie van een gescheiden ventilatie-installatie voor een totaalbedrag van minimaal € 120.000 exclusief btw.
De vergelijkbaarheid van de ingediende referentie moet duidelijk blijken en wordt beoordeeld op:
1. de gescheiden ventilatie-installatie, één voor algemene gebouwventilatie en één voor specifiek gebruik zoals bijvoorbeeld op basis van medische of hygiënische eisen voor een totaalbedrag van minimaal € 120.000 exclusief BTW bevond zich in een project van een te realiseren of renoveren utiliteitsgebouw met een projectopdrachtwaarde van tenminste € 1.000.000 exclusief BTW.
Toon meer Voorwaarden voor deelname
Voorwaarden voor deelname (technische en beroepsbekwaamheid):
“De Inschrijver overlegt door middel van het gebruik van “Bijlage 10 Model referentieproject” per kerncompetentie maximaal één referentie inclusief een...”
Voorwaarden voor deelname (technische en beroepsbekwaamheid)
De Inschrijver overlegt door middel van het gebruik van “Bijlage 10 Model referentieproject” per kerncompetentie maximaal één referentie inclusief een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van de referentieopdracht. In één referentie mogen ook meerdere kerncompetenties voorkomen.
Toon meer Voorwaarden met betrekking tot het contract
Voorwaarden voor de uitvoering van het contract:
“De Inschrijver dient bij zijn Inschrijving rekening te houden met:
- de gestelde duurzaamheid/milieueisen in hoofdstuk 01 van het STABU bestekboek.
- een...”
Voorwaarden voor de uitvoering van het contract
De Inschrijver dient bij zijn Inschrijving rekening te houden met:
- de gestelde duurzaamheid/milieueisen in hoofdstuk 01 van het STABU bestekboek.
- een Social Return verplichting is van toepassing, zie verder artikel 01.02.06/69 van het STABU bestekboek
Zie verder hoofdstuk 3 van de Aanbestedingsleidraad.
Procedure Soort procedure
Open procedure
Administratieve informatie
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen of verzoeken tot deelneming: 2023-06-19
12:00 📅
Talen waarin inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend: Nederlands 🗣️
De offerte moet geldig zijn tot: 2023-08-28 📅
Voorwaarden voor de opening van de offertes: 2023-06-19
12:00 📅
Voorwaarden voor de opening van de offertes (plaats):
“De inschrijving geschiedt volledig digitaal op Aanbestedingsplatform Negometrix.”
Aanvullende informatie Informatie over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er zal gebruik worden gemaakt van elektronische betaling
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Rotterdam
Poststad: Rotterdam
Land: Nederland 🇳🇱
URL: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam🌏 Herzieningsprocedure
Precieze informatie over de termijn(en) voor herzieningsprocedures:
“De beroepsprocedures zoals omschreven in het Aanbestedingsreglement voor Werken 2016 (ARW2016) zijn van toepassing.” Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
Naam: Afdeling inkoop- & Aanbestedingszaken, team ABZ
Poststad: Rotterdam
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl📧
URL: http://www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding🌏
Bron: OJS 2023/S 079-238350 (2023-04-17)
Aanvullende inlichtingen (2023-05-15)
Aanvullende informatie Referentie oorspronkelijke aankondiging
Nummer van het bericht in het PB S: 2023/S 079-238350
Wijzigingen In de oorspronkelijke aankondiging te corrigeren tekst
Sectienummer: II.2.14
Plaats van de te wijzigen tekst: (1) Nadere inlichtingen
Oude waarde
Tekst:
“Bezoek van de locatie inschrijvingsfase is mogelijk op 1 mei 2023 om 10:00 uur ter plaatse (eenmalig).
Vragen kunnen worden gesteld tot en met uiterlijk 4...”
Tekst
Bezoek van de locatie inschrijvingsfase is mogelijk op 1 mei 2023 om 10:00 uur ter plaatse (eenmalig).
Vragen kunnen worden gesteld tot en met uiterlijk 4 mei 2023 via de berichtenfunctie in het aanbestedingsplatform Negometrix.
De opleverdatum is een fatale termijn. Er is sprake van een bonus/malusregeling Zie verder de Aanbestedingsleidraad en het STABU bestekboek.
Toon meer Nieuwe waarde
Tekst
In de oorspronkelijke aankondiging te corrigeren tekst
Sectienummer: VI.3
Plaats van de te wijzigen tekst: Nadere inlichtingen
Lege oude waarde
Nieuwe waarde
Tekst:
“De Aanbesteder is bereid nogmaals een bezoek van de locatie te organiseren. Dit vindt plaats op 18 mei 2023 om 10:00 uur ter plaatse. De Aanbesteder...”
Tekst
De Aanbesteder is bereid nogmaals een bezoek van de locatie te organiseren. Dit vindt plaats op 18 mei 2023 om 10:00 uur ter plaatse. De Aanbesteder verlengt ook de inlichtingenperiode tot en met 24 mei 2023. Vragen kunnen worden gesteld via de berichtenfunctie in het aanbestedingsplatform Negometrix.
De opleverdatum is een fatale termijn. Er is sprake van een bonus/malusregeling Zie verder de Aanbestedingsleidraad en het STABU bestekboek.
Toon meer
Bron: OJS 2023/S 096-300878 (2023-05-15)
Award Aankondiging (2023-08-07) Object Toepassingsgebied van de aanbesteding
Totale waarde van de opdracht (exclusief BTW): EUR 5 995 000 💰
Beschrijving
Beschrijving van de aanbesteding: Zie overeenkomst
Procedure Administratieve informatie
Eerdere publicatie betreffende deze procedure: 2023/S 079-238350
Gunning van het contract
1️⃣
Contractnummer: 1
Titel: 1-W-36300-22
Datum van sluiting van het contract: 2023-07-18 📅
Informatie over aanbestedingen
Aantal ontvangen offertes: 1
Aantal inschrijvingen van KMO's: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit niet-EU-lidstaten: 0
Aantal elektronisch ontvangen inschrijvingen: 1
Naam en adres van de contractant
Naam: Jongekrijg Maasbouw B.V.
Nationaal registratienummer: 23037983
Postadres: Weverseinde 205
Poststad: Puttershoek
Postcode: 3297 LJ
Land: Nederland 🇳🇱
Telefoon: +31 786761782📞
E-mail: info@bouwgroepschrijver.nl📧
Regio: Nederland🏙️
URL: www.bouwgroepschrijver.nl🌏
De aannemer is een KMO ✅ Informatie over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief BTW)
Totale waarde van het contract/perceel: EUR 5 995 000 💰
Aanvullende informatie Herzieningsprocedure
Precieze informatie over de termijn(en) voor herzieningsprocedures: Rechtsbeschermingstermijn is niet van toepassing volgens Aw deel 4.
Bron: OJS 2023/S 154-487757 (2023-08-07)