Object Toepassingsgebied van de aanbesteding
Titel:
“1-W-17918-23: Realiseren kantoor aan de Melanchtonweg in de gemeente Rotterdam
1-W-17918-23”
Producten/diensten: Bouwen van gebouwen📦
Korte beschrijving:
“De aan te besteden opdracht betreft de nieuwbouw van een kantoor aan de Melanchtonweg in de gemeente Rotterdam.”
1️⃣
Plaats van uitvoering: Zuid-Holland🏙️
Hoofdlocatie of plaats van uitvoering: Gemeente Rotterdam, Melanchtonweg
Beschrijving van de aanbesteding:
“De aan te besteden opdracht betreft nieuwbouw van een kantoor aan de Melanchtonweg te Rotterdam. Dit betreft een remontabel gebouw, hetgeen wil zeggen dat...”
Beschrijving van de aanbesteding
De aan te besteden opdracht betreft nieuwbouw van een kantoor aan de Melanchtonweg te Rotterdam. Dit betreft een remontabel gebouw, hetgeen wil zeggen dat het gebouw gedemonteerd en daarna op een andere locatie opnieuw opgebouwd moet kunnen worden. Dit gebouw dient tevens BENG te zijn (Bijna Energie Neutraal Gebouw). De werkzaamheden betreffen globaal heiwerkzaamheden, betonwerkzaamheden, stalen cascobouw, installatietechniek en afwerking. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de aanbestedingsstukken, welke u kunt downloaden van Aanbestedingsplatform Mercell Source-to-Contract.
Toon meer Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden alleen in de aanbestedingsdocumenten vermeld
Duur van de opdracht, raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem Beschrijving
Duur: 240
Aanvullende informatie:
“Stellen van vragen via Aanbestedingsplatform Mercell Source-to-Contract. Vragen kunt u bij de betreffende "Tender" in de vraag- en antwoordmodule indienen....”
Aanvullende informatie
Stellen van vragen via Aanbestedingsplatform Mercell Source-to-Contract. Vragen kunt u bij de betreffende "Tender" in de vraag- en antwoordmodule indienen. Beantwoording zal geschieden middels een nota van inlichtingen, welke op het Aanbestedingsplatform ter beschikking wordt gesteld.
Let op: Er zijn 2 inlichtingenrondes. De Aanbesteder stelt het op prijs als u relevante vragen z.s.m. indient.
Juridische, economische, financiële en technische informatie Voorwaarden voor deelname
Lijst en korte beschrijving van aandoeningen:
“- Ingeschreven te zijn in het handelsregister volgens de voorschriften van het land waar de onderneming(en) is (zijn) gevestigd;
- Het hebben voldaan aan al...”
Lijst en korte beschrijving van aandoeningen
- Ingeschreven te zijn in het handelsregister volgens de voorschriften van het land waar de onderneming(en) is (zijn) gevestigd;
- Het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen en belastingen;
De inschrijver dient verder:
- ervaring te hebben met het werken met een veiligheidsbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers** (VCA**) of gelijkwaardig;
- ervaring te hebben met het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm NEN EN ISO 9001 of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem.
- In bezit te zijn van een certificaat van een CO2-bewustcertificaat niveau 3 of hoger, of vergelijkbare bewijsmiddelen;
- Alle in het ARW 2016 opgenomen verplichte uitsluitingsgronden en de in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden zijn van toepassing.
Zie de aanbestedingsstukken voor meer informatie.
Toon meer Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsdocumenten
Technische en professionele bekwaamheid
Lijst en korte beschrijving van de selectiecriteria:
“De eisen aan technische bekwaamheid en beroepsbevoegdheid zijn:
- Ervaring hebben met het uitvoeren en tijdig opleveren(met eventueel verleend uitstel...”
Lijst en korte beschrijving van de selectiecriteria
De eisen aan technische bekwaamheid en beroepsbevoegdheid zijn:
- Ervaring hebben met het uitvoeren en tijdig opleveren(met eventueel verleend uitstel daarin begrepen) van vergelijkbare opdrachten in de afgelopen vijf jaren gerekend vanaf de publicatiedatum van deze aanbesteding. De term “opleveren” wordt hier bedoeld in de zin van de UAV 2012. Een tevredenheidsverklaring van de referentieopdrachtgever(s) wordt als bewijsstuk geëist. De ervaring dient minimaal te zijn opgebouwd uit de volgende kerncompetenties:
> Kerncompetentie 1: het bouwen van een nieuw utilitair gebouw (niet voor bewoning bestemd) voor een totaalbedrag van minimaal € 5.000.000 exclusief btw.
De vergelijkbaarheid van de ingediende referentie moet duidelijk blijken en wordt beoordeeld op:
1. de aannemer heeft als ‘hoofdaannemer’ gefunctioneerd en was daarmee ook eindverantwoordelijk voor de coördinatie* van alle disciplines binnen het project;
* = De coördinatie wordt in deze gezien als kritieke taak zoals bedoeld in art. 2.16.12 van het ARW 2016;
2. het gebouw is tenminste voorzien van een verwarmingsinstallatie, een ventilatie-installatie en een elektrotechnische installatie.
> Kerncompetentie 2: het bouwen van een nieuw (bijna) energieneutraal utilitair gebouw (niet voor bewoning bestemd) voor een totaalbedrag van minimaal € 2.000.000.
De vergelijkbaarheid van de ingediende referentie moet duidelijk blijken en wordt beoordeeld op:
1. het gebouw voldoet aantoonbaar aan tenminste BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw).
Toon meer Voorwaarden voor deelname
Voorwaarden voor deelname (technische en beroepsbekwaamheid):
“De Inschrijver overlegt per kerncompetentie maximaal één referentie inclusief een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van de referentieopdracht. In...”
Voorwaarden voor deelname (technische en beroepsbekwaamheid)
De Inschrijver overlegt per kerncompetentie maximaal één referentie inclusief een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van de referentieopdracht. In één referentie mogen ook meerdere kerncompetenties voorkomen.
Procedure Soort procedure
Open procedure
Administratieve informatie
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen of verzoeken tot deelneming: 2023-10-26
12:00 📅
Talen waarin inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend: Nederlands 🗣️
De offerte moet geldig zijn tot: 2024-01-04 📅
Voorwaarden voor de opening van de offertes: 2023-10-26
12:00 📅
Voorwaarden voor de opening van de offertes (plaats):
“Inschrijving geschiedt digitaal op Aanbestedingsplatform Mercell Source-to-Contract.”
Aanvullende informatie Informatie over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er zal gebruik worden gemaakt van elektronische betaling
Beoordelingsorgaan
Naam: Rechtbank Rotterdam
Poststad: Rotterdam
Land: Nederland 🇳🇱
URL: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam🌏 Herzieningsprocedure
Precieze informatie over de termijn(en) voor herzieningsprocedures:
“De beroepsprocedures zoals omschreven in het Aanbestedingsreglement voor Werken 2016 (ARW2016) zijn van toepassing.” Dienst waar informatie over de beroepsprocedure kan worden verkregen
Naam: Afdeling inkoop- & Aanbestedingszaken, team ABZ
Poststad: Rotterdam
Land: Nederland 🇳🇱
E-mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl📧
URL: http://www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding🌏
Bron: OJS 2023/S 175-549736 (2023-09-07)